Получение ордера на земляные работы
Подборка наиболее важных документов по запросу Получение ордера на земляные работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 20.04.2024 по делу N А33-22797/2022
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ.
Решение: Требование удовлетворено.Довод апеллянта о том, что несвоевременное получение разрешения от 21.05.2021 N 138 на производство земляных работ, выданного отделом архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска, не свидетельствует о вине заказчика, поскольку условиями договора (подпунктом 8 пункта 6 приложения N 7 договора) обязанность по получению ордера на земляные работы предусмотрена в отношении подрядчика, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, однако это не привело к принятию незаконного или необоснованного судебного акта.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ.
Решение: Требование удовлетворено.Довод апеллянта о том, что несвоевременное получение разрешения от 21.05.2021 N 138 на производство земляных работ, выданного отделом архитектуры и градостроительства администрации города Лесосибирска, не свидетельствует о вине заказчика, поскольку условиями договора (подпунктом 8 пункта 6 приложения N 7 договора) обязанность по получению ордера на земляные работы предусмотрена в отношении подрядчика, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, однако это не привело к принятию незаконного или необоснованного судебного акта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Земляные работы: понятие, порядок выполнения и требования к проведению
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)5. Порядок получения ордера на проведение земляных работ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)5. Порядок получения ордера на проведение земляных работ
Нормативные акты
"Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования: научно-практическое пособие"
(под ред. И.И. Кучерова, С.А. Синицына)
("ИЗиСП", "НОРМА", 2022)- получение ордера на проведение земляных работ в целях производства инженерно-геологических изысканий;
(под ред. И.И. Кучерова, С.А. Синицына)
("ИЗиСП", "НОРМА", 2022)- получение ордера на проведение земляных работ в целях производства инженерно-геологических изысканий;
Готовое решение: Что такое фасад здания и какие требования установлены к его содержанию
(КонсультантПлюс, 2025)Необходимо учитывать, что на местном или региональном уровне могут быть установлены дополнительные требования к проведению капитального ремонта зданий. Так, в г. Москве для утепления фасада здания также потребуется получить ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок (п. 2.1 Постановления Правительства Москвы от 27.08.2012 N 432-ПП, п. п. 1.4, 2.3, 3.3 Приложения 2 к названному Постановлению).
(КонсультантПлюс, 2025)Необходимо учитывать, что на местном или региональном уровне могут быть установлены дополнительные требования к проведению капитального ремонта зданий. Так, в г. Москве для утепления фасада здания также потребуется получить ордер на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок (п. 2.1 Постановления Правительства Москвы от 27.08.2012 N 432-ПП, п. п. 1.4, 2.3, 3.3 Приложения 2 к названному Постановлению).