Передача исходных данных
Подборка наиболее важных документов по запросу Передача исходных данных (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Арбитражный процесс: Электронная переписка в качестве доказательства в арбитражном процессе
(КонсультантПлюс, 2025)...Довод Общества [истец - ред.] о том, что электронная переписка не подтверждает факт передачи исходных данных, результата работ, поскольку переписка велась не с корпоративного адреса электронной почты истца... обоснованно отклонен.
(КонсультантПлюс, 2025)...Довод Общества [истец - ред.] о том, что электронная переписка не подтверждает факт передачи исходных данных, результата работ, поскольку переписка велась не с корпоративного адреса электронной почты истца... обоснованно отклонен.
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: Заказчик расторг договор подряда и хочет взыскать предоплату
(КонсультантПлюс, 2025)Следует учитывать: Суд может признать неправомерным отказ Заказчика от договора, если просрочка выполнения работ Подрядчиком вызвана ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств (несвоевременной передачей исходных данных и т.п.) >>>
(КонсультантПлюс, 2025)Следует учитывать: Суд может признать неправомерным отказ Заказчика от договора, если просрочка выполнения работ Подрядчиком вызвана ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств (несвоевременной передачей исходных данных и т.п.) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить договор подряда на выполнение проектных работ
(КонсультантПлюс, 2025)3. Передача задания на проектирование и иных исходных данных
(КонсультантПлюс, 2025)3. Передача задания на проектирование и иных исходных данных
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Получение исходных данных. Если контракт подразумевает передачу от заказчика исходных данных, документации, материалов, допусков, заявок, дождитесь их получения. Если эти данные вовремя не поступили, рекомендуем запросить их дополнительно. Это позволит вам подтвердить вашу добросовестность и намерение своевременно выполнить свои обязательства, если позднее возникнут споры о просрочке исполнения вами контракта.
(КонсультантПлюс, 2025)Получение исходных данных. Если контракт подразумевает передачу от заказчика исходных данных, документации, материалов, допусков, заявок, дождитесь их получения. Если эти данные вовремя не поступили, рекомендуем запросить их дополнительно. Это позволит вам подтвердить вашу добросовестность и намерение своевременно выполнить свои обязательства, если позднее возникнут споры о просрочке исполнения вами контракта.
Нормативные акты
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. В составе исходных данных для осуществления архитектурно-строительного проектирования должен быть указан уровень ответственности проектируемого здания или сооружения, устанавливаемый в соответствии с частями 7 - 10 статьи 4 настоящего Федерального закона.
(ред. от 25.12.2023)
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. В составе исходных данных для осуществления архитектурно-строительного проектирования должен быть указан уровень ответственности проектируемого здания или сооружения, устанавливаемый в соответствии с частями 7 - 10 статьи 4 настоящего Федерального закона.
Статья: Особенности договорного обязательства на создание бизнеса
(Ширяев В.А.)
("Хозяйство и право", 2022, N 3)Даже в рамках гражданско-правового регулирования договора подряда такое правоприменение неоднозначно с учетом следующих обстоятельств: истец, подав иск и не представив никаких доказательств своих доводов, кроме устных заявлений и объяснений, действовал в нарушение ст. 10 ГК РФ (не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)); фактически истец отказался от договора, но, действуя недобросовестно, не сообщил об этом ответчику, чтобы не компенсировать ему расходы (ответчик же, действуя добросовестно, выполнил свои обязательства и был вправе это сделать по правилам норм ст. 719 ГК РФ); отказ от исполнения договора, предусмотренный п. 3 ст. 716 ГК РФ, - это право, а не обязанность подрядчика (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.07.2013 N Ф08-3442/13 по делу N А53-8510/2012) <5>; ст. 716 ГК РФ не обязывает подрядчика на уведомление заказчика специальным образом о необходимости исполнения последним своих обязанностей (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.02.2015 N Ф08-10921/14 по делу N А32-15839/2013) <6>; ст. 719 и 716 ГК РФ используются во взаимосвязи по вопросу приостановления работ, поэтому если нет оснований, предусмотренных ст. 716, то подрядчик в силу ст. 719 обязан продолжить выполнение работ (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.12.2013 N Ф05-15858/13 по делу N А41-13652/2013) <7>; более того, ст. 716 ГК РФ неприменима в случае, когда заказчиком не выполнена обязанность передать исходные данные для выполнения работ (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2011 N ВАС-664/11) <8>; в ст. 719 ГК РФ речь идет о праве подрядчика, а не о его обязанности; не учтено то обстоятельство, что договор аренды помещения, указанный на первом этапе технического задания, должен был заключить не ответчик (подрядчик), а истец (заказчик), поэтому ответчик не мог представить суду договор аренды, так как истец своевременно на первом этапе его не подписал и в итоге отказался подписывать итоговый акт, и когда все работы ответчиком по договору были выполнены, он отказался принимать именно от подрядчика сформированный на четвертом этапе технического задания бизнес; не учтено главное, что документы, которые ответчик мог представить суду в подтверждение выполнения работ по договору создания бизнеса, должны были быть подписаны истцом (заказчиком), поскольку они составлялись на его имя и от его имени и бизнес в целом оформлялся на его имя (ответчик должен был подыскать помещение и подготовить проект договора аренды, что им было выполнено); истец по выполнении всех работ ответчиком отказался подписывать все предусмотренные договором документы, поэтому ответчик не смог их представить суду, но при этом ответчик представил иные возможные доказательства исполнения своих работ по договору, которые были оценены судом первой инстанции.
(Ширяев В.А.)
("Хозяйство и право", 2022, N 3)Даже в рамках гражданско-правового регулирования договора подряда такое правоприменение неоднозначно с учетом следующих обстоятельств: истец, подав иск и не представив никаких доказательств своих доводов, кроме устных заявлений и объяснений, действовал в нарушение ст. 10 ГК РФ (не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)); фактически истец отказался от договора, но, действуя недобросовестно, не сообщил об этом ответчику, чтобы не компенсировать ему расходы (ответчик же, действуя добросовестно, выполнил свои обязательства и был вправе это сделать по правилам норм ст. 719 ГК РФ); отказ от исполнения договора, предусмотренный п. 3 ст. 716 ГК РФ, - это право, а не обязанность подрядчика (Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.07.2013 N Ф08-3442/13 по делу N А53-8510/2012) <5>; ст. 716 ГК РФ не обязывает подрядчика на уведомление заказчика специальным образом о необходимости исполнения последним своих обязанностей (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.02.2015 N Ф08-10921/14 по делу N А32-15839/2013) <6>; ст. 719 и 716 ГК РФ используются во взаимосвязи по вопросу приостановления работ, поэтому если нет оснований, предусмотренных ст. 716, то подрядчик в силу ст. 719 обязан продолжить выполнение работ (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.12.2013 N Ф05-15858/13 по делу N А41-13652/2013) <7>; более того, ст. 716 ГК РФ неприменима в случае, когда заказчиком не выполнена обязанность передать исходные данные для выполнения работ (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2011 N ВАС-664/11) <8>; в ст. 719 ГК РФ речь идет о праве подрядчика, а не о его обязанности; не учтено то обстоятельство, что договор аренды помещения, указанный на первом этапе технического задания, должен был заключить не ответчик (подрядчик), а истец (заказчик), поэтому ответчик не мог представить суду договор аренды, так как истец своевременно на первом этапе его не подписал и в итоге отказался подписывать итоговый акт, и когда все работы ответчиком по договору были выполнены, он отказался принимать именно от подрядчика сформированный на четвертом этапе технического задания бизнес; не учтено главное, что документы, которые ответчик мог представить суду в подтверждение выполнения работ по договору создания бизнеса, должны были быть подписаны истцом (заказчиком), поскольку они составлялись на его имя и от его имени и бизнес в целом оформлялся на его имя (ответчик должен был подыскать помещение и подготовить проект договора аренды, что им было выполнено); истец по выполнении всех работ ответчиком отказался подписывать все предусмотренные договором документы, поэтому ответчик не смог их представить суду, но при этом ответчик представил иные возможные доказательства исполнения своих работ по договору, которые были оценены судом первой инстанции.
Статья: Административная ответственность за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу
(Беляева О.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 6)Судья районного суда в ходе рассмотрения жалобы главного инженера - заместителя генерального директора АО "31 ГПИСС" пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава вмененного правонарушения, т.к. нарушение сроков выполнения работ явилось следствием несвоевременного исполнения заказчиком обязательств по передаче исходных данных.
(Беляева О.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 6)Судья районного суда в ходе рассмотрения жалобы главного инженера - заместителя генерального директора АО "31 ГПИСС" пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава вмененного правонарушения, т.к. нарушение сроков выполнения работ явилось следствием несвоевременного исполнения заказчиком обязательств по передаче исходных данных.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Изначально все объекты, подлежащие строительству, вносились в титульные списки. Проектная организация, ориентируясь на эти списки, заранее начинала готовить техническую документацию. Важно отметить, что проектная организация также составляла сметную документацию и в этом свете выступала как технико-экономическое звено плановой системы, дающее плану окончательное техническое оформление <1>. Как правило, проектная организация готовила проект на основе типовых проектов, осуществляя только привязку к условиям конкретного проекта. Заказчик хотя и не состоял с проектной организацией в договорных отношениях, тем не менее принимал определенное участие в разработке документации, передавал исходные данные, согласовывал срок, участвовал в составлении актов готовности, представлял соответствующую документацию на утверждение вышестоящих инстанций <2>. После утверждения техническая документация должна была быть передана подрядчику, причем заказчик должен был передать ее до начала строительства и, соответственно, до заключения договора <3>.
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Изначально все объекты, подлежащие строительству, вносились в титульные списки. Проектная организация, ориентируясь на эти списки, заранее начинала готовить техническую документацию. Важно отметить, что проектная организация также составляла сметную документацию и в этом свете выступала как технико-экономическое звено плановой системы, дающее плану окончательное техническое оформление <1>. Как правило, проектная организация готовила проект на основе типовых проектов, осуществляя только привязку к условиям конкретного проекта. Заказчик хотя и не состоял с проектной организацией в договорных отношениях, тем не менее принимал определенное участие в разработке документации, передавал исходные данные, согласовывал срок, участвовал в составлении актов готовности, представлял соответствующую документацию на утверждение вышестоящих инстанций <2>. После утверждения техническая документация должна была быть передана подрядчику, причем заказчик должен был передать ее до начала строительства и, соответственно, до заключения договора <3>.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Считается ли, что подрядчик нарушил договор подряда, если он просрочил выполнение работ вследствие неуплаты заказчиком аванса или неисполнения иных встречных обязательств
(КонсультантПлюс, 2025)Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 1, 307, 309, 310, 329, 330, 401, 405, 406, 431, 702, 708, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также разъяснениями, приведенными в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", суды первой и апелляционной инстанций, отказывая во взыскании неустойки, исходили из того, что нарушение сроков выполнения работ по контракту произошло не по вине генподрядчика, а в связи с невыполнением заказчиком своих встречных обязательств, поскольку обязанность по передаче исходных данных, необходимых для выполнения работ, заказчик надлежащим образом не исполнил, необходимая документация передана ответчику по истечении сроков, установленных в пункте 5.1 контракта, что является основанием для освобождения ответчика от обязанности по оплате неустойки..."
Считается ли, что подрядчик нарушил договор подряда, если он просрочил выполнение работ вследствие неуплаты заказчиком аванса или неисполнения иных встречных обязательств
(КонсультантПлюс, 2025)Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 1, 307, 309, 310, 329, 330, 401, 405, 406, 431, 702, 708, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также разъяснениями, приведенными в пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", суды первой и апелляционной инстанций, отказывая во взыскании неустойки, исходили из того, что нарушение сроков выполнения работ по контракту произошло не по вине генподрядчика, а в связи с невыполнением заказчиком своих встречных обязательств, поскольку обязанность по передаче исходных данных, необходимых для выполнения работ, заказчик надлежащим образом не исполнил, необходимая документация передана ответчику по истечении сроков, установленных в пункте 5.1 контракта, что является основанием для освобождения ответчика от обязанности по оплате неустойки..."
Статья: Развитие учетно-аналитического обеспечения деятельности сельскохозяйственных организаций на основе аутсорсинга
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Важное значение имеет разработка условий заключаемых договоров между сельскохозяйственной организацией и аутсорсером. В договоре оговариваются: название учетно-аналитических функций, передаваемых на аутсорсинг; объем и сроки выполняемых работ; способы передачи исходных данных, характеризующих факты хозяйственной жизни; способы документирования и получения результатной информации в виде учетных регистров и форм отчетности; сроки возврата документации после обработки; ответственность за разработку и исполнение учетной политики; объем и порядок представления отчетности внешним пользователям и ответственность за ее искажение и нарушение сроков представления; распределение ответственности между аутсорсером и штатными работниками, варианты контроля за качеством выполняемых учетных работ; цена договора; способы расчетов.
(Широбоков В.Г., Бабичева Н.Э., Созонов А.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2023, N 11)Важное значение имеет разработка условий заключаемых договоров между сельскохозяйственной организацией и аутсорсером. В договоре оговариваются: название учетно-аналитических функций, передаваемых на аутсорсинг; объем и сроки выполняемых работ; способы передачи исходных данных, характеризующих факты хозяйственной жизни; способы документирования и получения результатной информации в виде учетных регистров и форм отчетности; сроки возврата документации после обработки; ответственность за разработку и исполнение учетной политики; объем и порядок представления отчетности внешним пользователям и ответственность за ее искажение и нарушение сроков представления; распределение ответственности между аутсорсером и штатными работниками, варианты контроля за качеством выполняемых учетных работ; цена договора; способы расчетов.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Суды правомерно отказали в удовлетворении встречного иска о расторжении спорного государственного контракта и взыскании пени за просрочку сдачи проектных работ, так как нарушение сроков выполнения работ вызвано ненадлежащим выполнением заказчиком встречных обязательств по передаче исходных данных..."
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Суды правомерно отказали в удовлетворении встречного иска о расторжении спорного государственного контракта и взыскании пени за просрочку сдачи проектных работ, так как нарушение сроков выполнения работ вызвано ненадлежащим выполнением заказчиком встречных обязательств по передаче исходных данных..."
Путеводитель по судебной практике: Электронные доказательства в арбитражном процессе.
При каких условиях электронная переписка является надлежащим доказательством
(КонсультантПлюс, 2025)Довод Общества о том, что электронная переписка не подтверждает факт передачи исходных данных, результата работ, поскольку переписка велась не с корпоративного адреса электронной почты истца и неуполномоченными лицами, был предметом исследования судов и обоснованно отклонен.
При каких условиях электронная переписка является надлежащим доказательством
(КонсультантПлюс, 2025)Довод Общества о том, что электронная переписка не подтверждает факт передачи исходных данных, результата работ, поскольку переписка велась не с корпоративного адреса электронной почты истца и неуполномоченными лицами, был предметом исследования судов и обоснованно отклонен.
Готовое решение: Как учитывать модернизацию (доработку) НМА
(КонсультантПлюс, 2025)Передачу необходимой информации и исходных данных для улучшения НМА рекомендуем оформить актом по самостоятельно разработанной форме. Если для выполнения работ вы привлекаете подрядчика, то можно использовать форму акта, согласованную в приложении к договору подряда. Документы составьте в двух экземплярах - по одному для передающей и принимающей стороны.
(КонсультантПлюс, 2025)Передачу необходимой информации и исходных данных для улучшения НМА рекомендуем оформить актом по самостоятельно разработанной форме. Если для выполнения работ вы привлекаете подрядчика, то можно использовать форму акта, согласованную в приложении к договору подряда. Документы составьте в двух экземплярах - по одному для передающей и принимающей стороны.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)- обеспечивает полноту и качество передаваемых исходных данных для проектирования, представляет интересы застройщика при подготовке документации и проведении общественных слушаний;
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)- обеспечивает полноту и качество передаваемых исходных данных для проектирования, представляет интересы застройщика при подготовке документации и проведении общественных слушаний;