Отчетный период в КС-2 и КС-3
Подборка наиболее важных документов по запросу Отчетный период в КС-2 и КС-3 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2024 N 20АП-4532/2024 по делу N А54-3387/2024
Требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.В апелляционной жалобе общество просит решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. Оспаривая судебный акт, заявитель ссылается на выполнение работ в установленный срок - 23.10.2023, что подтверждается актом КС-2, актами промывки гидропривода и освидетельствования от 23.10.2023. Указывает, что акт КС-3, подписанный заказчиком 08.12.2023, не является доказательством нарушения срока, а представляет собой справку о стоимости работ, являющуюся основанием для их оплаты. Отмечает, что отчетный период выполнения работ как в акте КС-2, так и в справке КС-3 указан с 12.09.2023 по 23.10.2023. Ссылается на то, что в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.
Требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда.
Решение: Решение первой инстанции отменено. В удовлетворении требования отказано.В апелляционной жалобе общество просит решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать. Оспаривая судебный акт, заявитель ссылается на выполнение работ в установленный срок - 23.10.2023, что подтверждается актом КС-2, актами промывки гидропривода и освидетельствования от 23.10.2023. Указывает, что акт КС-3, подписанный заказчиком 08.12.2023, не является доказательством нарушения срока, а представляет собой справку о стоимости работ, являющуюся основанием для их оплаты. Отмечает, что отчетный период выполнения работ как в акте КС-2, так и в справке КС-3 указан с 12.09.2023 по 23.10.2023. Ссылается на то, что в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2023 N 13АП-34589/2023, 13АП-34590/2023 по делу N А56-58633/2022
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки; 4) О взыскании неосновательного обогащения; 5) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора и требует возвратить неотработанный аванс, указав на невыполнение подрядчиком работ в полном объеме в сроки, установленные договором.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Удовлетворено; 4) Удовлетворено; 5) Удовлетворено.В силу пункта 6.1 договора исполнитель ежемесячно, не позднее 25-го числа календарного месяца, на выполненные работы отчетного периода представляет заказчику надлежащим образом оформленный акт КС-2 и справку КС-3 в 3-х экземплярах, с визой инженера по технадзору, ответственного за производство работ со стороны заказчика, материальный отчет об использовании материальных ресурсов передаваемых заказчиком (в 2-х экземплярах) и комплект исполнительной документации (в 4-х экземплярах), счет, счет-фактуру, акт приема-передачи фронта производства работ, акт лабораторных испытаний. На основании вышеуказанной документации заказчик осуществляет оплату фактически выполненных исполнителем работ. Заказчик рассматривает указанную выше документацию только при полной ее комплектности. При наличии замечаний к представленной документации заказчик уведомляет исполнителя о необходимости приведения документации в соответствие с требованиями договора. Исполнитель обязан внести корректировки в документацию не позднее завершения отчетного периода заказчика в текущем месяце (последний рабочий день месяца), в противном случае приемка выполненных работ автоматически переносится на период, следующий за отчетным.
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки; 4) О взыскании неосновательного обогащения; 5) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения договора и требует возвратить неотработанный аванс, указав на невыполнение подрядчиком работ в полном объеме в сроки, установленные договором.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Удовлетворено; 4) Удовлетворено; 5) Удовлетворено.В силу пункта 6.1 договора исполнитель ежемесячно, не позднее 25-го числа календарного месяца, на выполненные работы отчетного периода представляет заказчику надлежащим образом оформленный акт КС-2 и справку КС-3 в 3-х экземплярах, с визой инженера по технадзору, ответственного за производство работ со стороны заказчика, материальный отчет об использовании материальных ресурсов передаваемых заказчиком (в 2-х экземплярах) и комплект исполнительной документации (в 4-х экземплярах), счет, счет-фактуру, акт приема-передачи фронта производства работ, акт лабораторных испытаний. На основании вышеуказанной документации заказчик осуществляет оплату фактически выполненных исполнителем работ. Заказчик рассматривает указанную выше документацию только при полной ее комплектности. При наличии замечаний к представленной документации заказчик уведомляет исполнителя о необходимости приведения документации в соответствие с требованиями договора. Исполнитель обязан внести корректировки в документацию не позднее завершения отчетного периода заказчика в текущем месяце (последний рабочий день месяца), в противном случае приемка выполненных работ автоматически переносится на период, следующий за отчетным.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как отразить в бухгалтерском учете операции по ликвидации недвижимости
(КонсультантПлюс, 2026)Оформляйте демонтаж (разборку) объекта документами о завершении очередного этапа работ, а если этапов не предусмотрено, то документами, составляемыми на конец каждого отчетного периода. Можно использовать формы КС-2 и КС-3 или самостоятельно разработанные формы (Рекомендация Р-27/2012-КпР "Ликвидация основных средств с длительным демонтажом", ч. 4 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете). В случае выполнения работ по ликвидации собственными силами документы обычно подписывают руководители организации и структурного подразделения, выполнившего работы.
(КонсультантПлюс, 2026)Оформляйте демонтаж (разборку) объекта документами о завершении очередного этапа работ, а если этапов не предусмотрено, то документами, составляемыми на конец каждого отчетного периода. Можно использовать формы КС-2 и КС-3 или самостоятельно разработанные формы (Рекомендация Р-27/2012-КпР "Ликвидация основных средств с длительным демонтажом", ч. 4 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете). В случае выполнения работ по ликвидации собственными силами документы обычно подписывают руководители организации и структурного подразделения, выполнившего работы.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Отдельно стоит отметить, что акт приемки выполненных работ по форме КС-2 рассматривается в практике не как документ, подтверждающий приемку заказчиком работ по определенной стоимости, а, скорее, как расшифровка объемов выполненных работ в целях определения их стоимости в данном отчетном периоде. Представляется, что акты формы КС-2 и КС-3 имеют в большей степени публичное, а не гражданско-правовое значение. Они не удовлетворяют требованиям ст. 753 ГК РФ. Здесь может возникнуть вопрос: что тогда будет доказательством в виде акта приемки? Получается, что им будут акты окончательной сдачи независимо от того, какую форму имеет акт: КС-11 или КС-14. Однако и в данном случае в ГК РФ можно обнаружить недостаток ввиду отсутствия квалификации указанных актов, поскольку в случае досрочного расторжения договора в условиях частичного выполнения работ именно акты КС-2 рассматриваются как окончательные для целей осуществления окончательных расчетов. Более того, в некоторых случаях данные акты оцениваются как окончательные для определения момента начала действия гарантийного срока по выполненным работам согласно указанным актам, поскольку само по себе расторжение договора не исключает для подрядчика гарантийных обязательств (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора") <1>. В определенных спорных ситуациях указанные акты также будут приниматься во внимание для определения срока исковой давности по требованиям об оплате стоимости выполненных работ.
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Отдельно стоит отметить, что акт приемки выполненных работ по форме КС-2 рассматривается в практике не как документ, подтверждающий приемку заказчиком работ по определенной стоимости, а, скорее, как расшифровка объемов выполненных работ в целях определения их стоимости в данном отчетном периоде. Представляется, что акты формы КС-2 и КС-3 имеют в большей степени публичное, а не гражданско-правовое значение. Они не удовлетворяют требованиям ст. 753 ГК РФ. Здесь может возникнуть вопрос: что тогда будет доказательством в виде акта приемки? Получается, что им будут акты окончательной сдачи независимо от того, какую форму имеет акт: КС-11 или КС-14. Однако и в данном случае в ГК РФ можно обнаружить недостаток ввиду отсутствия квалификации указанных актов, поскольку в случае досрочного расторжения договора в условиях частичного выполнения работ именно акты КС-2 рассматриваются как окончательные для целей осуществления окончательных расчетов. Более того, в некоторых случаях данные акты оцениваются как окончательные для определения момента начала действия гарантийного срока по выполненным работам согласно указанным актам, поскольку само по себе расторжение договора не исключает для подрядчика гарантийных обязательств (п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора") <1>. В определенных спорных ситуациях указанные акты также будут приниматься во внимание для определения срока исковой давности по требованиям об оплате стоимости выполненных работ.
Нормативные акты
"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"
(формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100)Применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме N КС-3.
(формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100)Применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме N КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме N КС-3.
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661
(ред. от 25.12.2025)
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)б) уровень технической готовности объекта спорта по принятым государственным (муниципальным) заказчиком унифицированным формам N КС-2 и КС-3;
(ред. от 25.12.2025)
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)б) уровень технической готовности объекта спорта по принятым государственным (муниципальным) заказчиком унифицированным формам N КС-2 и КС-3;
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли дата в заголовочной части акта КС-2 (отчетный период) не совпадать с датой фактического выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2026)"...Согласно сведениям из открытых источников (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16843143), ФГБУК АУИПИК после расторжения договора с ООО "НПК "Профстройреставрация" 04 июля 2024 года заключило с ООО "СУ-87" (ИНН 9715400892) договор N 189/24, предметом которого является оказание услуг по осуществлению мероприятий по вводу в постоянную эксплуатацию индивидуального теплового пункта (ИТП), внутренних сетей отопления, вентиляции, кондиционирования и внутриплощадочных тепловых сетей на объекте культурного наследия федерального значения "Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.", расположенном по адресу: г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3. Заключение ФГБУК АУИПИК договора на оказание услуг по вводу в постоянную эксплуатацию индивидуального теплового пункта (ИТП) подтверждает потребительскую ценность для ответчика результата выполненных ООО "НПК "Профстройреставрация" работ по договору для заказчика, в том числе, строительно-монтажные работы. При таких обстоятельствах, отказ ответчика от приемки спорных работ является необоснованным, ввиду чего работы считаются принятыми в одностороннем порядке и подлежат оплате. Доводы АУИПИК о том, что представленные подрядчиком акты по форме КС-2 не были оформлены надлежащим образом и не соответствовали требованиям договоров, суд обоснованно отклонил, поскольку ранее заказчик не ссылался на данные мотивы отказа в оплате спорных работ. Акт о приемке выполненных работ КС-2 N 1 от 25 мая 2023 года, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 N 1 от 25 мая 2023 года были оформлены после окончания указанного в нем отчетного периода - 07 декабря 2021 года, что не помешало агентству принять и оплатить выполненные ООО "НПК "Профстройреставрация" работы. Акт о приемке выполненных работ КС-2 N 2 от 24 октября 2023 года, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 N 2 от 24 октября 2023 года соответствуют требованиям пункта 6.26 договора, ибо были подписаны подрядчиком. Кроме того, направленные на подписание акт по форме КС-2 N 2 от 24 октября 2023 года, справка по форме КС-3 N 2 от 24. октября 2023 года содержали подпись представителей технического надзора, а переданная ранее в адрес заказчика исполнительная документация для доукомплектования и подачи в ПАО "МОЭК" содержала все выполненные подрядчиком спорные работы, а также паспорта и сертификаты. Дата, которая указывается в заголовочной части актов КС-2 (отчетный период), может не совпадать с датой фактического выполнения работ. В этой связи ссылка агентства на ФЗ "О бухгалтерском учете" в подтверждение того, что датой фактического выполнения работ является дата, которая указывается в заголовочной части актов, не соответствует требованиям законодательства РФ. Данные документы регулируют ведение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а не сдачу-приемку работ по договору подряда..."
Может ли дата в заголовочной части акта КС-2 (отчетный период) не совпадать с датой фактического выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2026)"...Согласно сведениям из открытых источников (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=16843143), ФГБУК АУИПИК после расторжения договора с ООО "НПК "Профстройреставрация" 04 июля 2024 года заключило с ООО "СУ-87" (ИНН 9715400892) договор N 189/24, предметом которого является оказание услуг по осуществлению мероприятий по вводу в постоянную эксплуатацию индивидуального теплового пункта (ИТП), внутренних сетей отопления, вентиляции, кондиционирования и внутриплощадочных тепловых сетей на объекте культурного наследия федерального значения "Особняк Зиминых, 1896 г., 1913-1914 гг.", расположенном по адресу: г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3. Заключение ФГБУК АУИПИК договора на оказание услуг по вводу в постоянную эксплуатацию индивидуального теплового пункта (ИТП) подтверждает потребительскую ценность для ответчика результата выполненных ООО "НПК "Профстройреставрация" работ по договору для заказчика, в том числе, строительно-монтажные работы. При таких обстоятельствах, отказ ответчика от приемки спорных работ является необоснованным, ввиду чего работы считаются принятыми в одностороннем порядке и подлежат оплате. Доводы АУИПИК о том, что представленные подрядчиком акты по форме КС-2 не были оформлены надлежащим образом и не соответствовали требованиям договоров, суд обоснованно отклонил, поскольку ранее заказчик не ссылался на данные мотивы отказа в оплате спорных работ. Акт о приемке выполненных работ КС-2 N 1 от 25 мая 2023 года, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 N 1 от 25 мая 2023 года были оформлены после окончания указанного в нем отчетного периода - 07 декабря 2021 года, что не помешало агентству принять и оплатить выполненные ООО "НПК "Профстройреставрация" работы. Акт о приемке выполненных работ КС-2 N 2 от 24 октября 2023 года, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 N 2 от 24 октября 2023 года соответствуют требованиям пункта 6.26 договора, ибо были подписаны подрядчиком. Кроме того, направленные на подписание акт по форме КС-2 N 2 от 24 октября 2023 года, справка по форме КС-3 N 2 от 24. октября 2023 года содержали подпись представителей технического надзора, а переданная ранее в адрес заказчика исполнительная документация для доукомплектования и подачи в ПАО "МОЭК" содержала все выполненные подрядчиком спорные работы, а также паспорта и сертификаты. Дата, которая указывается в заголовочной части актов КС-2 (отчетный период), может не совпадать с датой фактического выполнения работ. В этой связи ссылка агентства на ФЗ "О бухгалтерском учете" в подтверждение того, что датой фактического выполнения работ является дата, которая указывается в заголовочной части актов, не соответствует требованиям законодательства РФ. Данные документы регулируют ведение бухгалтерской (финансовой) отчетности, а не сдачу-приемку работ по договору подряда..."
Готовое решение: Как отражать в учете создание основных средств
(КонсультантПлюс, 2026)Если поэтапная сдача работ договором не предусмотрена, то в процессе строительства часто составляют промежуточные акты по форме N КС-2 и промежуточные справки по форме N КС-3. Они не являются подтверждением приемки, а лишь фиксируют фактический объем выполненных за отчетный период работ и служат основанием для расчетов между заказчиком и подрядчиком. Для этого такой порядок расчетов нужно закрепить в заключенном договоре.
(КонсультантПлюс, 2026)Если поэтапная сдача работ договором не предусмотрена, то в процессе строительства часто составляют промежуточные акты по форме N КС-2 и промежуточные справки по форме N КС-3. Они не являются подтверждением приемки, а лишь фиксируют фактический объем выполненных за отчетный период работ и служат основанием для расчетов между заказчиком и подрядчиком. Для этого такой порядок расчетов нужно закрепить в заключенном договоре.
"Учетная политика 2024: бухгалтерская и налоговая"
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2024)Первый - предусмотреть в договоре ежемесячную или ежеквартальную сдачу работ (на конец каждого квартала) на основании актов по формам N КС-2 и N КС-3 (если мы говорим о договоре строительного подряда). Эти формы можно (с некоторой натяжкой) назвать документами, подтверждающими степень готовности работ. Бухгалтер может ежемесячно (ежеквартально) признавать бухгалтерскую и налоговую выручку в суммах, отраженных в этих формах. Данные будут совпадать. И в этом случае можно обойтись без использования счета 46 (поскольку в соответствии с договором подписание заказчиком форм N КС-2 и N КС-3 признается приемкой работ по этапу, выручка признается сразу по дебету счета 62, промежуточный счет 46 не нужен).
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2024)Первый - предусмотреть в договоре ежемесячную или ежеквартальную сдачу работ (на конец каждого квартала) на основании актов по формам N КС-2 и N КС-3 (если мы говорим о договоре строительного подряда). Эти формы можно (с некоторой натяжкой) назвать документами, подтверждающими степень готовности работ. Бухгалтер может ежемесячно (ежеквартально) признавать бухгалтерскую и налоговую выручку в суммах, отраженных в этих формах. Данные будут совпадать. И в этом случае можно обойтись без использования счета 46 (поскольку в соответствии с договором подписание заказчиком форм N КС-2 и N КС-3 признается приемкой работ по этапу, выручка признается сразу по дебету счета 62, промежуточный счет 46 не нужен).
Вопрос: Вправе ли подрядчик учесть в расходах по налогу на прибыль стоимость работ по формам КС-2 и КС-3, оформленным субподрядчиком, в периоде подписания документов, если работы выполнялись в течение нескольких отчетных периодов?
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2024)Таким образом, отчетный период определяется договором подряда (субподряда), поэтому акты по формам КС-2 и КС-3 составляются в соответствии с условиями договора субподряда о сроках выполнения работ. Если договором не предусмотрено сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), то осуществляется приемка выполненных работ по окончании всего объема работ, предусмотренных договором. Соответственно, вносить изменения в формы КС-2 и КС-3 в части отчетного периода не требуется, если договором не предусмотрены промежуточные этапы сдачи-приемки выполненных работ.
(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2024)Таким образом, отчетный период определяется договором подряда (субподряда), поэтому акты по формам КС-2 и КС-3 составляются в соответствии с условиями договора субподряда о сроках выполнения работ. Если договором не предусмотрено сроков завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), то осуществляется приемка выполненных работ по окончании всего объема работ, предусмотренных договором. Соответственно, вносить изменения в формы КС-2 и КС-3 в части отчетного периода не требуется, если договором не предусмотрены промежуточные этапы сдачи-приемки выполненных работ.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Обязан ли заказчик вернуть сумму гарантийного удержания после расторжения договора подряда
(КонсультантПлюс, 2026)"...Денежная сумма в размере 2% от стоимости работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и отраженная в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) за отчетный период, удерживается генеральным подрядчиком в качестве обеспечения выполнения подрядчиком принятых на себя гарантийных обязательств (сумма гарантийного удержания).
Обязан ли заказчик вернуть сумму гарантийного удержания после расторжения договора подряда
(КонсультантПлюс, 2026)"...Денежная сумма в размере 2% от стоимости работ, указанной в акте о приемке выполненных работ (форма N КС-2) и отраженная в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) за отчетный период, удерживается генеральным подрядчиком в качестве обеспечения выполнения подрядчиком принятых на себя гарантийных обязательств (сумма гарантийного удержания).
Готовое решение: В каком порядке осуществляется приемка работ по договору строительного подряда
(КонсультантПлюс, 2026)Следовательно, если к одному отчетному периоду относится несколько актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, составленных, например, по разным этапам работ, то полагаем, что на несколько таких актов можно составить единую справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетный период.
(КонсультантПлюс, 2026)Следовательно, если к одному отчетному периоду относится несколько актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, составленных, например, по разным этапам работ, то полагаем, что на несколько таких актов можно составить единую справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 за отчетный период.
Статья: Как заполнить новую форму 6-НДФЛ за I квартал 2024 года (комментарий к Приказу ФНС от 09.01.2024 N ЕД-7-11/1@)
(Шаронова Е.А.)
("Главная книга", 2024, N 7)Поскольку строка 020 заполняется нарастающим итогом, для нее предусмотрели отдельные КС за каждый отчетный период. Вот какое соотношение применяют для расчета за I квартал (КС 1.2):
(Шаронова Е.А.)
("Главная книга", 2024, N 7)Поскольку строка 020 заполняется нарастающим итогом, для нее предусмотрели отдельные КС за каждый отчетный период. Вот какое соотношение применяют для расчета за I квартал (КС 1.2):
"Учетная политика 2025: бухгалтерская и налоговая"
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)Первый - предусмотреть в договоре ежемесячную или ежеквартальную сдачу работ (на конец каждого квартала) на основании актов по формам N КС-2 и N КС-3 (если мы говорим о договоре строительного подряда). Эти формы можно (с некоторой натяжкой) назвать документами, подтверждающими степень готовности работ. Поэтому бухгалтер может ежемесячно (ежеквартально) признавать бухгалтерскую и налоговую выручку в суммах, отраженных в этих формах. Данные будут совпадать. И в этом случае можно обойтись без использования счета 46 (поскольку в соответствии с договором подписание заказчиком форм N КС-2 и N КС-3 признается приемкой работ по этапу, выручка признается сразу по дебету счета 62, промежуточный счет 46 не нужен).
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2025)Первый - предусмотреть в договоре ежемесячную или ежеквартальную сдачу работ (на конец каждого квартала) на основании актов по формам N КС-2 и N КС-3 (если мы говорим о договоре строительного подряда). Эти формы можно (с некоторой натяжкой) назвать документами, подтверждающими степень готовности работ. Поэтому бухгалтер может ежемесячно (ежеквартально) признавать бухгалтерскую и налоговую выручку в суммах, отраженных в этих формах. Данные будут совпадать. И в этом случае можно обойтись без использования счета 46 (поскольку в соответствии с договором подписание заказчиком форм N КС-2 и N КС-3 признается приемкой работ по этапу, выручка признается сразу по дебету счета 62, промежуточный счет 46 не нужен).
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Признаются ли работы выполненными, если акты составлены (направлены) после расторжения договора подряда
(КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с п. 5.1 договора подрядчик ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца предъявляет заказчику оформленные в соответствии с п. 5.6. договора акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акт о подтверждении расходов ресурсоснабжения за отчетный период в 3 экземплярах, а также исполнительную документацию на выполненный объем работ, в том числе, указанную в п. 3.1.18 договора, в 2 экземплярах, и иную документацию, в объеме и содержании, необходимыми для заказчика для подтверждения соответствия назначения и размера платежа содержанию документов, на основании которых должна быть произведена оплата работ, и требованиям законодательства РФ.
Признаются ли работы выполненными, если акты составлены (направлены) после расторжения договора подряда
(КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с п. 5.1 договора подрядчик ежемесячно не позднее 15-го числа текущего месяца предъявляет заказчику оформленные в соответствии с п. 5.6. договора акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3), акт о подтверждении расходов ресурсоснабжения за отчетный период в 3 экземплярах, а также исполнительную документацию на выполненный объем работ, в том числе, указанную в п. 3.1.18 договора, в 2 экземплярах, и иную документацию, в объеме и содержании, необходимыми для заказчика для подтверждения соответствия назначения и размера платежа содержанию документов, на основании которых должна быть произведена оплата работ, и требованиям законодательства РФ.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Допустимо ли ставить окончательную оплату работ по договору субподряда в зависимость от подписания акта приемки построенного объекта
(КонсультантПлюс, 2026)Пунктом 3.3 договора установлено, что оплата выполненных за отчетный период работ производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания таких документов.
Допустимо ли ставить окончательную оплату работ по договору субподряда в зависимость от подписания акта приемки построенного объекта
(КонсультантПлюс, 2026)Пунктом 3.3 договора установлено, что оплата выполненных за отчетный период работ производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в течение 60 календарных дней с момента подписания таких документов.