Неустойка за просрочку исполнения гарантийных обязательств
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка за просрочку исполнения гарантийных обязательств (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 5 "Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу)" Закона РФ "О защите прав потребителей""Разрешая спор, руководствуясь положениями статьи ст. ст. 5, 19 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, истец была ознакомлена с условиями гарантийного талона о том, что гарантия распространяется только на стоимость компрессора, а работа по замене компрессора и выезд мастера подлежит оплате потребителем, изготовитель не оспаривает гарантийный случай выхода из строя компрессора и платы, готов произвести замену комплектующих деталей, предоставив компрессор и плату в авторизированный сервисный центр для проведения ремонтных работ, пришел к выводу об отсутствии оснований для признания ничтожной сноски в гарантийном талоне на холодильник и обязании произвести ремонтно-восстановительные работы, а также об отсутствии оснований для удовлетворения требований о взыскании неустойки за просрочку исполнения гарантийных обязательств и неустойки в связи с непредставлением подменного холодильника."
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.12.2024 N 19АП-6018/2024 по делу N А35-4538/2024
Требование: О взыскании пени по контракту на выполнение работ по благоустройству общественной территории.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Вместе с тем, предусмотренное пп. "а" п. 3 Правил N 783 основание для списания заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта) не содержит ограничений в отношении возможности списания неустойки, начисленной за просрочку исполнения гарантийных обязательств, а подчеркивает, что списание неустойки по контракту поставлено в зависимость лишь от исполнения подрядчиком в полном объеме основного обязательства по контракту (аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 21.05.2024 по делу N А83-19154/2021).
Требование: О взыскании пени по контракту на выполнение работ по благоустройству общественной территории.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Вместе с тем, предусмотренное пп. "а" п. 3 Правил N 783 основание для списания заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта) не содержит ограничений в отношении возможности списания неустойки, начисленной за просрочку исполнения гарантийных обязательств, а подчеркивает, что списание неустойки по контракту поставлено в зависимость лишь от исполнения подрядчиком в полном объеме основного обязательства по контракту (аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 21.05.2024 по делу N А83-19154/2021).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание неустойки по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли списать неустойку, начисленную за нарушение гарантийных обязательств по контракту
(КонсультантПлюс, 2025)Требование заказчика: взыскать неустойку за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств.
Можно ли списать неустойку, начисленную за нарушение гарантийных обязательств по контракту
(КонсультантПлюс, 2025)Требование заказчика: взыскать неустойку за нарушение сроков исполнения гарантийных обязательств.
Готовое решение: Какой договор подряда считается рамочным и как его применять
(КонсультантПлюс, 2025)Дело в том, что, если в соглашении о замене стороны указать только непосредственно рамочный договор, может возникнуть неоднозначная ситуация с отдельными договорами, заключенными во исполнение рамочного до замены в нем стороны. Полагаем, что по умолчанию права и обязанности по таким договорам не перейдут, так как это самостоятельные сделки, что следует из п. 1 ст. 429.1 ГК РФ. Как следствие, может возникнуть неопределенность в вопросе о том, продолжат ли распространяться условия рамочного договора на такие сделки, и к кому следует предъявлять требования по ним. Это касается, например, предусмотренных рамочным договором гарантийных обязательств подрядчика, условия о начислении неустойки за просрочку оплаты или выполнения работ.
(КонсультантПлюс, 2025)Дело в том, что, если в соглашении о замене стороны указать только непосредственно рамочный договор, может возникнуть неоднозначная ситуация с отдельными договорами, заключенными во исполнение рамочного до замены в нем стороны. Полагаем, что по умолчанию права и обязанности по таким договорам не перейдут, так как это самостоятельные сделки, что следует из п. 1 ст. 429.1 ГК РФ. Как следствие, может возникнуть неопределенность в вопросе о том, продолжат ли распространяться условия рамочного договора на такие сделки, и к кому следует предъявлять требования по ним. Это касается, например, предусмотренных рамочным договором гарантийных обязательств подрядчика, условия о начислении неустойки за просрочку оплаты или выполнения работ.
Формы
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Получение оплаты. Когда заказчик подпишет документы о приемке, проконтролируйте поступление оплаты. За просрочку вы можете потребовать неустойку.
(КонсультантПлюс, 2025)Получение оплаты. Когда заказчик подпишет документы о приемке, проконтролируйте поступление оплаты. За просрочку вы можете потребовать неустойку.