Неустойка от общей цены договора
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка от общей цены договора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Ответственность за нарушение сроков оказания услуг
(КонсультантПлюс, 2025)В этой связи применение в рассматриваемом деле обратного подхода и начисление истцом неустойки на общую цену договора, как это предусмотрено пунктом 7.3 договора, без учета части оказанных в срок услуг, может привести к существенным нарушениям баланса интересов сторон.
(КонсультантПлюс, 2025)В этой связи применение в рассматриваемом деле обратного подхода и начисление истцом неустойки на общую цену договора, как это предусмотрено пунктом 7.3 договора, без учета части оказанных в срок услуг, может привести к существенным нарушениям баланса интересов сторон.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор на техническое обслуживание оборудования
(КонсультантПлюс, 2025)Договор предусматривает начисление неустойки Исполнителю на общую цену соответствующего Договора, что противоречит принципу юридического равенства, так как договор предусматривает оказание услуг в отчетных периодах, то есть предполагается исполнение Договора по частям, следовательно, начисление неустойки на всю цену соответствующего договора влечет ее применение к тем периодам, в которых услуги исполнителями не оказывались либо оказаны без каких-либо нарушений, что не может быть правомерным.
(КонсультантПлюс, 2025)Договор предусматривает начисление неустойки Исполнителю на общую цену соответствующего Договора, что противоречит принципу юридического равенства, так как договор предусматривает оказание услуг в отчетных периодах, то есть предполагается исполнение Договора по частям, следовательно, начисление неустойки на всю цену соответствующего договора влечет ее применение к тем периодам, в которых услуги исполнителями не оказывались либо оказаны без каких-либо нарушений, что не может быть правомерным.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Особенности взыскания неустойки по договору купли-продажи (поставки)
(КонсультантПлюс, 2025)Покупатель может рассчитывать на неустойку за недопоставку. При этом сумму неустойки нужно рассчитать от стоимости непоставленного (поставленного с просрочкой) товара. Полагаем, суд может отказать во взыскании неустойки, рассчитанной от общей цены договора, если просрочена поставка только части товара.
(КонсультантПлюс, 2025)Покупатель может рассчитывать на неустойку за недопоставку. При этом сумму неустойки нужно рассчитать от стоимости непоставленного (поставленного с просрочкой) товара. Полагаем, суд может отказать во взыскании неустойки, рассчитанной от общей цены договора, если просрочена поставка только части товара.
Путеводитель по судебной практике: Поставка товаров.
Начисляется ли неустойка за просрочку поставки на всю сумму госконтракта по Закону N 44-ФЗ, если товар поставляется партиями
(КонсультантПлюс, 2025)По смыслу данной статьи неустойка может начисляться только в отношении той части обязательства, которая не исполнена (исполнена ненадлежащим образом), поэтому начисление неустойки на всю цену договора при условии, что ответчик нарушил срок передачи только в отношении отдельных позиций спецификации, неправомерно, поскольку договором предусмотрена возможность передачи товара партиями. Оснований для начисления неустойки с общей цены договора не имеется, поскольку поставка партиями части товара произведена своевременно.
Начисляется ли неустойка за просрочку поставки на всю сумму госконтракта по Закону N 44-ФЗ, если товар поставляется партиями
(КонсультантПлюс, 2025)По смыслу данной статьи неустойка может начисляться только в отношении той части обязательства, которая не исполнена (исполнена ненадлежащим образом), поэтому начисление неустойки на всю цену договора при условии, что ответчик нарушил срок передачи только в отношении отдельных позиций спецификации, неправомерно, поскольку договором предусмотрена возможность передачи товара партиями. Оснований для начисления неустойки с общей цены договора не имеется, поскольку поставка партиями части товара произведена своевременно.
Статья: Судебная практика по вопросам выполнения судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении третейского разбирательства (глава 30 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
(Нефедова О.Ю., Руген Д.Н.)
("Арбитражные споры", 2022, N 1)Суды отклонили доводы общества о том, что условие договора о начислении неустойки от общей цены договора без учета частичного исполнения обязательств противоречит публичному порядку и не соответствует принципу свободы договора.
(Нефедова О.Ю., Руген Д.Н.)
("Арбитражные споры", 2022, N 1)Суды отклонили доводы общества о том, что условие договора о начислении неустойки от общей цены договора без учета частичного исполнения обязательств противоречит публичному порядку и не соответствует принципу свободы договора.
Готовое решение: Как рассчитать и взыскать с подрядчика неустойку по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Нет, если стороны согласовали в договоре подряда, который предусматривает поэтапное выполнение работ и оплату их отдельных частей, условие о неустойке за просрочку выполнения работ в виде определенного процента от общей цены договора, то периоды просрочки выполнения каждого из этапов в этом случае не суммируются.
(КонсультантПлюс, 2025)Нет, если стороны согласовали в договоре подряда, который предусматривает поэтапное выполнение работ и оплату их отдельных частей, условие о неустойке за просрочку выполнения работ в виде определенного процента от общей цены договора, то периоды просрочки выполнения каждого из этапов в этом случае не суммируются.
Статья: Способы защиты, применяемые против несправедливых договорных условий
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)Нередко суды снижают неустойку, если она исчисляется исходя из общей цены, заложенной в договоре подряда, а неисполнение имело место в части отдельного вида работ <42>. Однако такое условие может оказаться вполне справедливым для группы других случаев и снижение в принципе не будет считаться уместным. Так, в одном из дел Верховный Суд РФ отметил, что негативные последствия, возникшие на стороне заказчика, заключались в том, что линия электропередачи с подстанциями стоимостью свыше 1,3 млрд руб., являющаяся системообразующим объектом сетевого хозяйства, оптимизирующим единую энергосистему Российской Федерации, не могла быть использована по назначению по истечении согласованного в договоре срока ее строительства. Эти негативные последствия не зависели от того, какие промежуточные обязательства подрядчик выполнил в срок. Поэтому установление договорной неустойки за нарушение конечного срока строительства от общей цены договора подряда (1,3 млрд руб.) являлось допустимым <43>.
(Громов А.А.)
("Закон", 2025, N 3)Нередко суды снижают неустойку, если она исчисляется исходя из общей цены, заложенной в договоре подряда, а неисполнение имело место в части отдельного вида работ <42>. Однако такое условие может оказаться вполне справедливым для группы других случаев и снижение в принципе не будет считаться уместным. Так, в одном из дел Верховный Суд РФ отметил, что негативные последствия, возникшие на стороне заказчика, заключались в том, что линия электропередачи с подстанциями стоимостью свыше 1,3 млрд руб., являющаяся системообразующим объектом сетевого хозяйства, оптимизирующим единую энергосистему Российской Федерации, не могла быть использована по назначению по истечении согласованного в договоре срока ее строительства. Эти негативные последствия не зависели от того, какие промежуточные обязательства подрядчик выполнил в срок. Поэтому установление договорной неустойки за нарушение конечного срока строительства от общей цены договора подряда (1,3 млрд руб.) являлось допустимым <43>.
Готовое решение: Как взыскать неустойку по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)При этом учтите общие правила о возможности расчета неустойки от цены договора при частичном исполнении обязательств.
(КонсультантПлюс, 2025)При этом учтите общие правила о возможности расчета неустойки от цены договора при частичном исполнении обязательств.