Кс-2 отчетный период и дата составления
Подборка наиболее важных документов по запросу Кс-2 отчетный период и дата составления (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2025 N 13АП-12726/2025 по делу N А56-79836/2024
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании неустойки.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец ссылается на неоплату ответчиком фактически выполненных работ. В свою очередь ответчик указал на то, что работы выполнены с нарушением сроков, установленных договором.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено.Между тем, само по себе подписание сторонами актов о выполнении работ по форме КС-2 от 14.10.2023, от 14.11.2023, от 14.12.2023, как представляется суду, свидетельствует о том, что Обществу переданы рабочая документация и строительная площадка, необходимые для выполнения работ. При этом акт КС-2 от 14.10.2023 составлен за отчетный период с 15.09.2023, то есть с даты подписания Договора, что подтверждает факт того, что Общество приступило к выполнению работ по Договору с даты его подписания.
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании неустойки.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Истец ссылается на неоплату ответчиком фактически выполненных работ. В свою очередь ответчик указал на то, что работы выполнены с нарушением сроков, установленных договором.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Удовлетворено.Между тем, само по себе подписание сторонами актов о выполнении работ по форме КС-2 от 14.10.2023, от 14.11.2023, от 14.12.2023, как представляется суду, свидетельствует о том, что Обществу переданы рабочая документация и строительная площадка, необходимые для выполнения работ. При этом акт КС-2 от 14.10.2023 составлен за отчетный период с 15.09.2023, то есть с даты подписания Договора, что подтверждает факт того, что Общество приступило к выполнению работ по Договору с даты его подписания.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2025 N 13АП-14352/2025 по делу N А56-66802/2023
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения; 2) О взыскании расходов; 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец уведомил его о расторжении договора, при этом ответчиком в добровольном порядке не произведен возврат суммы неотработанного аванса, а также не компенсированы расходы на оплату электроэнергии.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено в части.В рассматриваемом случае апелляционный суд не может признать доказанным факт выполнения работ, поименованных в акте КС-2 и справке КС-3 от 11.02.2025 N 4 (ранее датированы 10.11.2023), поскольку отчетный период, указанный в первоначальном акте КС-2 от 10.11.2023 N 4 определен с 01.02.2023 по 28.02.2023, в то время как сам ответчик указывает, что от истца поступали указания по выполнению работ вплоть до сентября 2023 года. В итоговый акт КС-2 от 28.02.2023, то есть составленный по окончании отчетного периода, который указан в акте КС-2 от 10.11.2023 N 4, спорные работы ответчиком не включены.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения; 2) О взыскании расходов; 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ истец уведомил его о расторжении договора, при этом ответчиком в добровольном порядке не произведен возврат суммы неотработанного аванса, а также не компенсированы расходы на оплату электроэнергии.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено в части.В рассматриваемом случае апелляционный суд не может признать доказанным факт выполнения работ, поименованных в акте КС-2 и справке КС-3 от 11.02.2025 N 4 (ранее датированы 10.11.2023), поскольку отчетный период, указанный в первоначальном акте КС-2 от 10.11.2023 N 4 определен с 01.02.2023 по 28.02.2023, в то время как сам ответчик указывает, что от истца поступали указания по выполнению работ вплоть до сентября 2023 года. В итоговый акт КС-2 от 28.02.2023, то есть составленный по окончании отчетного периода, который указан в акте КС-2 от 10.11.2023 N 4, спорные работы ответчиком не включены.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каком порядке осуществляется приемка работ по договору строительного подряда
(КонсультантПлюс, 2025)3.2.1. Какую указать дату составления акта по форме КС-2
(КонсультантПлюс, 2025)3.2.1. Какую указать дату составления акта по форме КС-2