Дождь не является обстоятельством непреодолимой силы
Подборка наиболее важных документов по запросу Дождь не является обстоятельством непреодолимой силы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 23.04.2024 по делу N 88-13530/2024 (УИД 23RS0001-01-2023-002309-28)
Категория спора: Причинение вреда имуществу.
Требования потерпевшего: О возмещении реального ущерба в связи с причинением вреда.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что территория, на которой произрастало дерево, часть которого упала на его транспортное средство, не закреплена для содержания и благоустройства за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, соответственно, ответственность за благоустройство и содержание указанной территории возложена на администрацию и ее структурные подразделения.
Решение: Удовлетворено.С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ответчиком не доказано наличие обстоятельств непреодолимой силы, наличие сильного дождя и порывов ветра по своим количественным значениям не достигают критерия опасного гидрометеорологического явления и не являются чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.
Категория спора: Причинение вреда имуществу.
Требования потерпевшего: О возмещении реального ущерба в связи с причинением вреда.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что территория, на которой произрастало дерево, часть которого упала на его транспортное средство, не закреплена для содержания и благоустройства за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, соответственно, ответственность за благоустройство и содержание указанной территории возложена на администрацию и ее структурные подразделения.
Решение: Удовлетворено.С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ответчиком не доказано наличие обстоятельств непреодолимой силы, наличие сильного дождя и порывов ветра по своим количественным значениям не достигают критерия опасного гидрометеорологического явления и не являются чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2023 N 20АП-34/2023 по делу N А23-963/2021
Требование: О взыскании неустойки за нарушение условий муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Вместе с тем суд области правомерно отклонил довод ответчика о невозможности выполнения работ в связи с погодными условиями отклоняется в связи со следующим. Атмосферные осадки в виде дождя являются распространенными, часто повторяющимися, обычными природными явлениями, не обладающими признаком чрезвычайности, следовательно, не могут быть квалифицированы как непреодолимая сила. Наличие в отдельные дни исполнения контракта осадков не является обстоятельствами непреодолимой силы и не свидетельствует о невозможности выполнения согласованного сторонами объема работ в срок.
Требование: О взыскании неустойки за нарушение условий муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Вместе с тем суд области правомерно отклонил довод ответчика о невозможности выполнения работ в связи с погодными условиями отклоняется в связи со следующим. Атмосферные осадки в виде дождя являются распространенными, часто повторяющимися, обычными природными явлениями, не обладающими признаком чрезвычайности, следовательно, не могут быть квалифицированы как непреодолимая сила. Наличие в отдельные дни исполнения контракта осадков не является обстоятельствами непреодолимой силы и не свидетельствует о невозможности выполнения согласованного сторонами объема работ в срок.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник"
(том 1)
(2-е издание, стереотипное)
(отв. ред. Е.А. Суханов)
("Статут", 2011)Это событие, которое невозможно предотвратить имеющимися в данный момент средствами, даже если его и можно было бы предвидеть, в частности стихийные бедствия, народные волнения и т.п. Важно, однако, чтобы такое событие отвечало всем признакам непреодолимой силы, т.е. было, во-первых, объективно непредотвратимым в конкретной ситуации и, во-вторых, неожиданным (чрезвычайным). Нельзя, например, считать форс-мажором ежегодный разлив реки или ежегодно выпадающие в виде дождя или снега осадки, если они не отличаются необычным масштабом. Не является форс-мажором причинивший убытки пожар, если будет установлено, что сгоревший объект не был оснащен необходимыми средствами пожаротушения, а обслуживавшие его работники не были обучены действиям по сигналу пожарной тревоги.
(том 1)
(2-е издание, стереотипное)
(отв. ред. Е.А. Суханов)
("Статут", 2011)Это событие, которое невозможно предотвратить имеющимися в данный момент средствами, даже если его и можно было бы предвидеть, в частности стихийные бедствия, народные волнения и т.п. Важно, однако, чтобы такое событие отвечало всем признакам непреодолимой силы, т.е. было, во-первых, объективно непредотвратимым в конкретной ситуации и, во-вторых, неожиданным (чрезвычайным). Нельзя, например, считать форс-мажором ежегодный разлив реки или ежегодно выпадающие в виде дождя или снега осадки, если они не отличаются необычным масштабом. Не является форс-мажором причинивший убытки пожар, если будет установлено, что сгоревший объект не был оснащен необходимыми средствами пожаротушения, а обслуживавшие его работники не были обучены действиям по сигналу пожарной тревоги.
Статья: Основания освобождения предпринимателей от гражданско-правовой ответственности
(Сыроежкина М.С.)
("Юрист", 2010, N 6)По мнению Е.А. Суханова, непреодолимая сила - это событие, которое невозможно предотвратить имеющимися в данный момент средствами, даже если его и можно было бы предвидеть, в частности стихийные бедствия, народные волнения и т.п. Важно, однако, чтобы такое событие отвечало обоим признакам непреодолимой силы, т.е. было не только объективно непредотвратимым в конкретной ситуации, но и неожиданным (чрезвычайным) <16>. Нельзя, например, считать форс-мажором ежегодный разлив реки или ежегодно выпадающие в виде дождя или снега осадки, если они не отличаются необычным масштабом. Не является форс-мажором причинивший убытки пожар, если будет установлено, что сгоревший объект не был оснащен необходимыми средствами пожаротушения, а обслуживавшие его работники не были обучены действиям по сигналу пожарной тревоги.
(Сыроежкина М.С.)
("Юрист", 2010, N 6)По мнению Е.А. Суханова, непреодолимая сила - это событие, которое невозможно предотвратить имеющимися в данный момент средствами, даже если его и можно было бы предвидеть, в частности стихийные бедствия, народные волнения и т.п. Важно, однако, чтобы такое событие отвечало обоим признакам непреодолимой силы, т.е. было не только объективно непредотвратимым в конкретной ситуации, но и неожиданным (чрезвычайным) <16>. Нельзя, например, считать форс-мажором ежегодный разлив реки или ежегодно выпадающие в виде дождя или снега осадки, если они не отличаются необычным масштабом. Не является форс-мажором причинивший убытки пожар, если будет установлено, что сгоревший объект не был оснащен необходимыми средствами пожаротушения, а обслуживавшие его работники не были обучены действиям по сигналу пожарной тревоги.
Нормативные акты
Решение Челябинского УФАС России от 29.08.2024 N 074/10/104-1940/2024(333-РНП/2024)
Нарушение: ч. 4 ст. 104, ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе.
Решение: Передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.Возникновение неблагоприятных погодных условий в период производства работ является коммерческим риском подрядчика. Приводимые индивидуальным предпринимателем обстоятельства не исключают того, что подрядчик должен был ускорить темпы выполнения работ в дни, когда дождей не было: увеличить численность бригад на объектах, чтобы не нарушить сроки выполнения работ; дожди, будучи прогнозируемым явлением, не являются обстоятельством непреодолимой силы.
Нарушение: ч. 4 ст. 104, ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной системе.
Решение: Передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.Возникновение неблагоприятных погодных условий в период производства работ является коммерческим риском подрядчика. Приводимые индивидуальным предпринимателем обстоятельства не исключают того, что подрядчик должен был ускорить темпы выполнения работ в дни, когда дождей не было: увеличить численность бригад на объектах, чтобы не нарушить сроки выполнения работ; дожди, будучи прогнозируемым явлением, не являются обстоятельством непреодолимой силы.
Решение Ставропольского УФАС России от 12.08.2025 по делу N 026/10/104-1794/2025
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.увеличить численность бригад на объектах, чтобы не нарушить сроки выполнения работ; дожди, будучи прогнозируемым явлением, не являются обстоятельством непреодолимой силы (аналогичная судебная практика содержится в Постановлении 16 Арбитражного апелляционного суда по делу N А63-16012/2021) Кроме того, отсутствуют письменные доказательства о количество дней с обильными осадками и документально не подтверждено, отсутствуют доказательства невозможности исполнения контракта когда осадков не было.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.увеличить численность бригад на объектах, чтобы не нарушить сроки выполнения работ; дожди, будучи прогнозируемым явлением, не являются обстоятельством непреодолимой силы (аналогичная судебная практика содержится в Постановлении 16 Арбитражного апелляционного суда по делу N А63-16012/2021) Кроме того, отсутствуют письменные доказательства о количество дней с обильными осадками и документально не подтверждено, отсутствуют доказательства невозможности исполнения контракта когда осадков не было.
Статья: Непреодолимая сила: новый взгляд на старую проблему
(Коршунова Н.П.)
("Журнал российского права", 2008, N 3)Мы присоединяемся к точке зрения, что как простой случай, так и непреодолимая сила могут носить внешний характер. Более чем убедительный пример приводится Е.А. Павлодским: "...дождь, град, гололед носят внешний характер, но не являются экстраординарными, то есть не могут быть отнесены к непреодолимой силе" <38>. Представляется, что внешний характер обстоятельств непреодолимой силы или простого случая определяется особенностями их причины. Если причина обстоятельства находится вне сферы влияния должника, то обстоятельство даже при проявлении в пределах сферы его деятельности должно быть признано внешним. Особое внимание следует обратить на то, что для квалификации какого-либо обстоятельства в качестве внешнего не имеет значения пространственно-территориальная характеристика обстоятельства (например, оползень на территории горнодобывающего предприятия).
(Коршунова Н.П.)
("Журнал российского права", 2008, N 3)Мы присоединяемся к точке зрения, что как простой случай, так и непреодолимая сила могут носить внешний характер. Более чем убедительный пример приводится Е.А. Павлодским: "...дождь, град, гололед носят внешний характер, но не являются экстраординарными, то есть не могут быть отнесены к непреодолимой силе" <38>. Представляется, что внешний характер обстоятельств непреодолимой силы или простого случая определяется особенностями их причины. Если причина обстоятельства находится вне сферы влияния должника, то обстоятельство даже при проявлении в пределах сферы его деятельности должно быть признано внешним. Особое внимание следует обратить на то, что для квалификации какого-либо обстоятельства в качестве внешнего не имеет значения пространственно-территориальная характеристика обстоятельства (например, оползень на территории горнодобывающего предприятия).
Статья: Порядок заключения государственного (муниципального) контракта вследствие непреодолимой силы
(Кочаненко Е.П.)
("Законодательство и экономика", 2009, N 7)Воздействие обстоятельств для признания их непреодолимой силой должно происходить извне. Под внешним характером непреодолимой силы понимается отсутствие причинной связи между возникновением непреодолимой силы и деятельностью заинтересованного лица, т.е. явления непреодолимой силы есть результат иных причин, лежащих вне сферы деятельности ответственного лица. Внешний характер обстоятельств непреодолимой силы или простого случая определяется особенностями их причины. Если причина обстоятельства находится вне сферы влияния заказчика, оно даже при проявлении в пределах сферы его деятельности должно быть признано внешним. При этом следует учитывать: как простой случай, так и непреодолимая сила могут носить внешний характер, однако, хотя дождь, град, гололед и носят внешний характер, они не являются экстраординарными, соответственно, не могут быть отнесены к непреодолимой силе.
(Кочаненко Е.П.)
("Законодательство и экономика", 2009, N 7)Воздействие обстоятельств для признания их непреодолимой силой должно происходить извне. Под внешним характером непреодолимой силы понимается отсутствие причинной связи между возникновением непреодолимой силы и деятельностью заинтересованного лица, т.е. явления непреодолимой силы есть результат иных причин, лежащих вне сферы деятельности ответственного лица. Внешний характер обстоятельств непреодолимой силы или простого случая определяется особенностями их причины. Если причина обстоятельства находится вне сферы влияния заказчика, оно даже при проявлении в пределах сферы его деятельности должно быть признано внешним. При этом следует учитывать: как простой случай, так и непреодолимая сила могут носить внешний характер, однако, хотя дождь, град, гололед и носят внешний характер, они не являются экстраординарными, соответственно, не могут быть отнесены к непреодолимой силе.
Статья: Форс-минорные обстоятельства
(Данилов С.)
("Практическая бухгалтерия", 2020, N 3)Сильный ветер, дождь, снегопад, гололед... В подавляющем большинстве случаев перечисленные погодные явления вполне можно предвидеть, а их последствия можно предотвратить. При этом такие явления нельзя отнести к чему-то из ряда вон выходящему, так как они происходят довольно часто. Поэтому признать их форс-мажором в суде, скорее всего, не удастся.
(Данилов С.)
("Практическая бухгалтерия", 2020, N 3)Сильный ветер, дождь, снегопад, гололед... В подавляющем большинстве случаев перечисленные погодные явления вполне можно предвидеть, а их последствия можно предотвратить. При этом такие явления нельзя отнести к чему-то из ряда вон выходящему, так как они происходят довольно часто. Поэтому признать их форс-мажором в суде, скорее всего, не удастся.