Что считать датой исполнения контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Что считать датой исполнения контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Неустойка за просрочку поставки товара по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Так как ответчик осуществил поставку оборудования 30.12.2019... т.е. сразу после заключения дополнительного соглашения, фактически данная поставка осуществлена в срок, соответствующий понятию разумного срока с даты заключения контракта... истец не вправе начислять неустойку за просрочку исполнения... по Контракту..."
(КонсультантПлюс, 2024)Так как ответчик осуществил поставку оборудования 30.12.2019... т.е. сразу после заключения дополнительного соглашения, фактически данная поставка осуществлена в срок, соответствующий понятию разумного срока с даты заключения контракта... истец не вправе начислять неустойку за просрочку исполнения... по Контракту..."
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2022 N 06АП-2128/2022 по делу N А73-20386/2021
Требование: О взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по озеленению и содержанию цветочных клумб.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Считает, что на дату подачи искового заявления в суд истцом работы были выполнены надлежащим образом и приняты ответчиком без возражений; акт обследования результатов работ от 29.09.2021 не подтверждает факт ненадлежащего выполнения работ, поскольку составлен без участия представителя истца, без надлежащего уведомления его о проведении осмотра, также не проводились экспертиза на основании пункта 5.5 контракта.
Требование: О взыскании задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по озеленению и содержанию цветочных клумб.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Считает, что на дату подачи искового заявления в суд истцом работы были выполнены надлежащим образом и приняты ответчиком без возражений; акт обследования результатов работ от 29.09.2021 не подтверждает факт ненадлежащего выполнения работ, поскольку составлен без участия представителя истца, без надлежащего уведомления его о проведении осмотра, также не проводились экспертиза на основании пункта 5.5 контракта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения"...Разделом 4 Контракта предусмотрено, что датой начала строительства считается дата подписания Контракта сторонами (пункт 4.1); датой окончания строительства - IV квартал 2011 г., датой сдачи Объекта - дата утверждения заказчиком акта приемки работ (пункт 4.2); сроки выполнения отдельных этапов работ определяются графиком производства работ, который корректируется сторонами в случае необходимости (пункт 4.3).
Последние изменения: Обеспечение исполнения контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Минфин разъяснил, что считать датой предоставления обеспечения исполнения контракта.
(КонсультантПлюс, 2024)Минфин разъяснил, что считать датой предоставления обеспечения исполнения контракта.
Нормативные акты
Приказ Минэкономики РФ от 30.09.1997 N 117
"Об утверждении Методических рекомендаций по проведению торгов (конкурса) на закупку товаров (работ), квалификационному отбору поставщиков (подрядчиков) - (конкурсной документации)"Заказчик предоставляет подрядчику право занять все части участка. Если право на занятие какой-либо части не предоставлено подрядчику к дате, указанной в информационных картах контракта, считается, что по вине заказчика произошла задержка начала соответствующих работ. Это означает, что сложились компенсационные обстоятельства.
"Об утверждении Методических рекомендаций по проведению торгов (конкурса) на закупку товаров (работ), квалификационному отбору поставщиков (подрядчиков) - (конкурсной документации)"Заказчик предоставляет подрядчику право занять все части участка. Если право на занятие какой-либо части не предоставлено подрядчику к дате, указанной в информационных картах контракта, считается, что по вине заказчика произошла задержка начала соответствующих работ. Это означает, что сложились компенсационные обстоятельства.