Апк исковое заявление диплом
Подборка наиболее важных документов по запросу Апк исковое заявление диплом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2025 N 13АП-39208/2024 по делу N А56-61673/2024
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неотработанного аванса; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: В результате нарушения подрядчиком сроков выполнения работ и предоставления электронных отчетов о выполнении работ заказчик отказался от исполнения договора, однако сумма неотработанного аванса в добровольном порядке подрядчиком не возвращена.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.Доводы подателя апелляционной жалобы об отсутствии у представителя истца юридического образования, что свидетельствует о подписании иска неуполномоченным лицом и наличии в связи с этим оснований для оставления искового заявления без рассмотрения в силу пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ, отклоняются апелляционным судом, поскольку в материалах дела имеется диплом по специальности "Юриспруденция", выданный Багдасарян О.С., подтверждающий наличие у данного представителя высшего юридического образования.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неотработанного аванса; 2) О взыскании неустойки; 3) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: В результате нарушения подрядчиком сроков выполнения работ и предоставления электронных отчетов о выполнении работ заказчик отказался от исполнения договора, однако сумма неотработанного аванса в добровольном порядке подрядчиком не возвращена.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.Доводы подателя апелляционной жалобы об отсутствии у представителя истца юридического образования, что свидетельствует о подписании иска неуполномоченным лицом и наличии в связи с этим оснований для оставления искового заявления без рассмотрения в силу пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ, отклоняются апелляционным судом, поскольку в материалах дела имеется диплом по специальности "Юриспруденция", выданный Багдасарян О.С., подтверждающий наличие у данного представителя высшего юридического образования.
Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2024 N 14АП-4474/2024 по делу N А66-712/2024
Требование: О взыскании основного долга по договору аренды государственного имущества.
Решение: Требование удовлетворено.Доводы подателя апелляционной жалобы об отсутствии у представителя Предприятия юридического образования, что свидетельствует о подписании иска неуполномоченным лицом и наличии в связи с этим оснований для оставления искового заявления без рассмотрения в силу пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ, отклоняются апелляционным судом, поскольку в материалах дела имеется диплом по специальности "Юриспруденция", выданный Джафаровой Марии Сергеевне 21.06.2008, подтверждающий наличие у данного представителя Предприятия высшего юридического образования.
Требование: О взыскании основного долга по договору аренды государственного имущества.
Решение: Требование удовлетворено.Доводы подателя апелляционной жалобы об отсутствии у представителя Предприятия юридического образования, что свидетельствует о подписании иска неуполномоченным лицом и наличии в связи с этим оснований для оставления искового заявления без рассмотрения в силу пункта 7 части 1 статьи 148 АПК РФ, отклоняются апелляционным судом, поскольку в материалах дела имеется диплом по специальности "Юриспруденция", выданный Джафаровой Марии Сергеевне 21.06.2008, подтверждающий наличие у данного представителя Предприятия высшего юридического образования.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Производство в арбитражном суде первой инстанции
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2021, N 10)При рассмотрении вопроса о принятии иска к производству суд установил, что заявление подано с нарушением требований, закрепленных статьями 125 и 126 АПК РФ, в том числе к исковому заявлению не приложена заверенная надлежащим образом копия диплома о высшем юридическом образовании или об ученой степени, свидетельства патентного поверенного представителя истца, подписавшего настоящее исковое заявление.
(Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В.)
("Современное право", 2021, N 10)При рассмотрении вопроса о принятии иска к производству суд установил, что заявление подано с нарушением требований, закрепленных статьями 125 и 126 АПК РФ, в том числе к исковому заявлению не приложена заверенная надлежащим образом копия диплома о высшем юридическом образовании или об ученой степени, свидетельства патентного поверенного представителя истца, подписавшего настоящее исковое заявление.
Статья: Пленум ВС РФ о рассмотрении дел в арбитражном суде первой инстанции
(Калитовская А.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 2)Затронем вопросы о добросовестности и неблагоприятных последствиях для стороны в случае злоупотребления правом; о подсудности дел; об отсутствии индикатора гражданина-ответчика при подаче иска и направлении документов по почте; об обеспечительных мерах при передаче дел из суда общей юрисдикции в арбитражный и наоборот; о необходимости заверения представителем диплома юриста, а также о том, когда высшее юридическое образование не понадобится; об изменении предмета или основания иска; об отказе от него или уменьшении/увеличении размера исковых требований; о принятии встречного искового заявления; об истребовании доказательств и их фальсификации и пр.
(Калитовская А.)
("Юридический справочник руководителя", 2022, N 2)Затронем вопросы о добросовестности и неблагоприятных последствиях для стороны в случае злоупотребления правом; о подсудности дел; об отсутствии индикатора гражданина-ответчика при подаче иска и направлении документов по почте; об обеспечительных мерах при передаче дел из суда общей юрисдикции в арбитражный и наоборот; о необходимости заверения представителем диплома юриста, а также о том, когда высшее юридическое образование не понадобится; об изменении предмета или основания иска; об отказе от него или уменьшении/увеличении размера исковых требований; о принятии встречного искового заявления; об истребовании доказательств и их фальсификации и пр.