к приказу Госкорпорации "Росатом"
от 16 ноября 2017 г. N 1/1134-П
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 К ПРИКАЗУ (ФОРМА ДОГОВОРА
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ ОДЦИ) ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ АЭС
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"
ОТ 29.04.2013 N 1/450-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ
ДОГОВОРОВ" (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ОТ 22.01.2014 N 1/47-П,
С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 К ПРИКАЗУ (ФОРМА ДОГОВОРА
ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ ОДЦИ) ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ АЭС
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ"
ОТ 29.04.2013 N 1/450-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ
ДОГОВОРОВ" (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ОТ 22.01.2014 N 1/47-П,
С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)
1. Изложить раздел 2 общей части договора в следующей редакции:
"Предметом Договора является поставка Поставщиком Оборудования в количестве и ассортименте, по цене и в сроки, которые определены Договором, в том числе разработка предусмотренной Договором документации, а также приемка и оплата Покупателем Оборудования на условиях и в сроки, определенные Договором. <1>
--------------------------------
<1> Предмет договора, при необходимости, редактируется в части разработки документации в зависимости от потребностей Заказчика."
2. Изложить пункт 10.17 общей части договора в следующей редакции:
"10.17. В случае нарушения Поставщиком сроков разработки, доработки и предоставления ТЗ и/или ТУ Оборудования на согласование Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) % от цены Оборудования, документация на которое не разработана или не доработана в срок, за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки за нарушение сроков разработки, доработки и согласования ТЗ и/или ТУ Оборудования или документации по Обеспечению качества Оборудования не может превышать 5 (Пяти) % от цены Оборудования, документация на которое не разработана или не доработана в срок.".
3. Дополнить раздел 10 общей части договора пунктом 10.20 следующего содержания:
"10.20. В случае нарушения Покупателем установленных Договором сроков рассмотрения ТЗ и/или ТУ Оборудования, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) % от цены Оборудования, документация на которое не рассмотрена в срок, за каждый день просрочки. Общая сумма неустойки за нарушение сроков рассмотрения ТЗ и/или ТУ Оборудования не может превышать 5 (Пяти) % от цены Оборудования, документация на которое не согласована в срок.
Право на получение данной неустойки возникает у Поставщика при условии надлежащего соблюдения им условий о порядке предоставления ТЗ, ТУ Покупателю, включая, но, не ограничиваясь: требований к сроку предоставления ТЗ/ТУ, сроку устранения замечаний к ТЗ/ТУ, обязательных (содержащихся в соответствующих НТД, ГОСТах, ОСТах и др.) требований к порядку оформления ТЗ/ТУ.".
4. Изложить пункт 12.3.3 общей части договора в следующей редакции:
"12.3.3. неоднократного нарушения Поставщиком установленных Договором сроков исполнения обязательств (два и более раза, при условии, что каждая просрочка составила не менее одного месяца) или однократного существенного (если просрочка превысила 6 (шесть) месяцев, а при исполнении обязательств по разработке и (или) доработке ТЗ и/или ТУ на Оборудование - если просрочка превысила 60 (шестьдесят) календарных дней) нарушения установленного Договором срока исполнения обязательств. В таком случае Поставщик обязан возместить Покупателю расходы и убытки, связанные с отказом от исполнения Договора.".
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей