Врезка в тепловую сеть
Подборка наиболее важных документов по запросу Врезка в тепловую сеть (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 22 "Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии" Федерального закона "О теплоснабжении""Довод ответчика на имеющиеся бездоговорные отношения в данном случае несостоятелен, так как спорное нежилое помещение подключено к централизованной системе теплоснабжения многоквартирного дома, тепловая нагрузка помещения не изменялась, несанкционированная врезка в тепловые сети не осуществлялась. Следовательно, применение п. 8 ст. 22 ФЗ "О теплоснабжении" в целях составления акта выявления бездоговорного потребления и применения соответствующих правовых санкций не обоснованно."
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2022 N 04АП-3059/2022 по делу N А19-1545/2021
Требование: О восстановлении положения, существующего до нарушения права, путем демонтажа незаконной врезки в трубопровод.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Как указывает истец, ответчик самовольно произвел врезку в тепловые сети принадлежащего сторонам здания по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, проезд Индустриальный, 8Г стр. 1, в связи с окончанием на прилегающем земельном участке строительства нежилого здания.
Требование: О восстановлении положения, существующего до нарушения права, путем демонтажа незаконной врезки в трубопровод.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Как указывает истец, ответчик самовольно произвел врезку в тепловые сети принадлежащего сторонам здания по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, проезд Индустриальный, 8Г стр. 1, в связи с окончанием на прилегающем земельном участке строительства нежилого здания.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения"...Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, истолковав по правилам статьи 431 Гражданского кодекса условия контракта, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований к начислению неустойки за нарушение срока выполнения работ. Суды установили, что вина общества в просрочке исполнения обязательств по контракту отсутствует, поскольку учреждение своевременно не выполнило своих обязанностей по передаче обществу проектной документации с согласованными и определенными заказчиком техническими условиями (включая точки подключения) к тепловым сетям. Об отсутствии данной документации обществу стало известно при попытке подключения построенного объекта к тепловым сетям в процессе строительства, о чем подрядчик неоднократно сообщал заказчику. Подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ в срок по контракту по независящим от подрядчика причинам, в связи с отсутствием технологического подключения к тепловым сетям. Поскольку заказчик уклонился от предоставления технических условий, подрядчик самостоятельно обратился в ОАО "АТЭК" с письмом от 07.04.2016 N 60 о согласовании врезки тепловой сети после узла учета в существующем здании СОШ N 93 (т. 3, л.д. 47). Договор с ОАО "АТЭК" о рассмотрении и согласовании проектов теплоснабжения объекта (тепловые сети) N 541 заключен только 07.04.2016. Заказчик с письмом от 08.04.2016 N 2576/66 обратился к ОАО "АТЭК" с просьбой произвести врезку нового блока СОШ N 93, что также подтверждает отсутствие технических условий для подключения к теплосетям в изначальной проектной документации.
Путеводитель по судебной практике. Продажа недвижимости"...Общество с ограниченной ответственностью "СтройСети" (далее - общество "СтройСети") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к закрытому акционерному обществу "Теплоэнергетическая компания СУ-53" (далее - общество "Теплоэнергетическая компания СУ-53") и обществу с ограниченной ответственностью "ГеоТЭК" (далее - общество "ГеоТЭК") о признании права собственности на сооружение коммунальной инфраструктуры - теплосеть протяженностью 1063,22 метра от котельной до врезки в жилые дома N 4, 5, 6, 7, 8, ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, в двухтрубном исполнении, протяженность труб 2126,44 метра, лит. К, расположенную по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26, о признании недействительным (ничтожным) договора от 01.06.2007 купли-продажи указанной теплосети и об истребовании ее из незаконного владения общества "ГеоТЭК".
Нормативные акты
Приказ Ростехнадзора от 09.10.2023 N 364
"Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по обследованию подземных стальных газопроводов"места пересечения газопровода с сетями инженерно-технического обеспечения (тепловыми сетями, электрическими кабелями и т.д.);
"Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по обследованию подземных стальных газопроводов"места пересечения газопровода с сетями инженерно-технического обеспечения (тепловыми сетями, электрическими кабелями и т.д.);
Распоряжение ОАО "РЖД" от 13.01.2018 N 37р
(ред. от 16.03.2022)
"Об утверждении инструкций по охране труда по хозяйству тепловодоснабжения"
(вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-119-2017. Инструкция по охране труда для работников, занятых на эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-120-2017. Инструкция по охране труда для оператора котельной", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-121-2017. Инструкция по охране труда для персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-123-2017. Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту оборудования котельной", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-124-2017. Инструкция по охране труда для машиниста (кочегара) котельной")- испытание тепловой сети на расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя;
(ред. от 16.03.2022)
"Об утверждении инструкций по охране труда по хозяйству тепловодоснабжения"
(вместе с "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-119-2017. Инструкция по охране труда для работников, занятых на эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-120-2017. Инструкция по охране труда для оператора котельной", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-121-2017. Инструкция по охране труда для персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-123-2017. Инструкция по охране труда для слесаря по ремонту оборудования котельной", "ИОТ РЖД-4100612-ЦДТВ-124-2017. Инструкция по охране труда для машиниста (кочегара) котельной")- испытание тепловой сети на расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя;