Технологическое присоединение к электрическим сетям 44-ФЗ

Подборка наиболее важных документов по запросу Технологическое присоединение к электрическим сетям 44-ФЗ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Технологическое присоединение к электрическим сетям 44-ФЗ

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.04.2019 N Ф04-1086/2019 по делу N А45-9186/2018
Требование: О взыскании убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения условий государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
Обстоятельства: Подрядчик указал, что государственным заказчиком не переданы технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства, в связи с чем возникли расходы на аренду дизельных электростанций и покупку топлива для них.
Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку установлена вина обеих сторон, подрядчик не приостановил работы до получения указаний государственного заказчика в связи с необходимостью обеспечения площадки временным электроснабжением и не согласовал возможность использования дизельных электростанций.
Заявитель жалобы указывает на то, что апелляционным судом дана неверная квалификация понесенных истцом расходов как убытков, считает, что при рассмотрении спора подлежали применению нормы Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ); судом при вынесении решения не учтены положения статей 716, 719, 743 ГК РФ, позволявшие истцу приостановить работы в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком встречных обязательств, а также нормы статьи 394 ГК РФ, согласно которой убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой; ссылается на злоупотребление правом со стороны истца; полагает, что цена контракта включает все затраты подрядчика, связанные с выполнением полного комплекса работ на объекте, в том числе затраты, связанные с обеспечением подрядчика электроэнергией; судом не принято во внимание, что ответчик являлся техническим заказчиком и не обладал необходимыми полномочиями для заключения договора на технологическое присоединение в рамках исполнения контракта; договор N 130608/5327058-вр об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, является недействительной сделкой в силу его ничтожности, поскольку ответчик не обладал необходимыми правами для его заключения, кроме того, истец также не выполнил условия данного договора; то обстоятельство, что в рамках договора от 05.10.2015 N 621 на возмещение затрат на потребляемую электроэнергию истец потреблял незначительный объем электроэнергии, не свидетельствует о неспособности предоставлять необходимое количество энергии для обеспечения строительной площадки.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Технологическое присоединение к электрическим сетям 44-ФЗ

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: О закупках у монополистов
(Гурин О.Ю., Романенко А.А.)
("Прогосзаказ.рф", 2018, N 10)
2. В ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ предусмотрены специальные основания для закупки некоторых услуг, упомянутых в ч. 1 ст. 4 Закона N 147-ФЗ. Например, услуги по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым ценам (тарифам) могут быть закуплены по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Однако применительно к услугам по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям <17> ФАС России указывала, что они не образуют отдельного вида экономической деятельности, являются нераздельной частью рынка передачи электрической энергии, в связи с чем не составляют самостоятельного товарного рынка и должны закупать на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (услуги по передаче электрической энергии - деятельность, осуществляемая в условиях естественной монополии), а не на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ <18>.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Технологическое присоединение объектов заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения
(Скрыпник Д.Ю.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Таким образом, заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может осуществляться в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ в любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок, в том числе по выставленному счету.