Ставка рефинансирования на дату уплаты пени
Подборка наиболее важных документов по запросу Ставка рефинансирования на дату уплаты пени (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2024 N 05АП-31/2024 по делу N А59-1263/2023
Требование: О взыскании удержанной неустойки по муниципальному контракту на приобретение квартиры на первичном рынке жилья, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: Требование удовлетворено в части.Заявляя об уменьшении неустойки, истец не доказал, что ее размер явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, с учетом того, что размер неустойки по ставке одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), согласован сторонами в договоре, является законодательно установленным и обычно применяемым в аналогичных правоотношениях хозяйствующих субъектов и не считается чрезмерно высоким.
Требование: О взыскании удержанной неустойки по муниципальному контракту на приобретение квартиры на первичном рынке жилья, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: Требование удовлетворено в части.Заявляя об уменьшении неустойки, истец не доказал, что ее размер явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, с учетом того, что размер неустойки по ставке одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Банка России от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), согласован сторонами в договоре, является законодательно установленным и обычно применяемым в аналогичных правоотношениях хозяйствующих субъектов и не считается чрезмерно высоким.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияВ случае просрочки исполнения заказчиком предусмотренных контрактом обязательств подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения предусмотренного контрактом обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы (пункт 10.3 контракта).
Ситуация: Обзор основных изменений по неустойкам (штрафам, пеням) при закупке по Закону N 44-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Ее размер составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от цены не исполненных по контракту обязательств, то есть от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (п. 10 Правил определения размера неустойки N 1042).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Ее размер составляет 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от цены не исполненных по контракту обязательств, то есть от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (п. 10 Правил определения размера неустойки N 1042).
Нормативные акты
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Закон о контрактной системе и Постановление Правительства РФ N 1063 устанавливают только нижний предел ответственности подрядчика в виде пени - "не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации" и не содержат запрета на увеличение соглашением сторон размера пени.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Закон о контрактной системе и Постановление Правительства РФ N 1063 устанавливают только нижний предел ответственности подрядчика в виде пени - "не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации" и не содержат запрета на увеличение соглашением сторон размера пени.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)ОТВЕТ. В силу ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с него может быть взыскана пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)ОТВЕТ. В силу ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с него может быть взыскана пеня за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.