Срок выполнения работ и срок действия контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок выполнения работ и срок действия контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 20.1 "Объект обложения страховыми взносами и база для начисления страховых взносов" Федерального закона "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, соглашаясь с доводами Отделения ФСС РФ, контракты заключались систематически, на определенный срок, после окончания срока их действия оформлялись новые контракты на тех же условиях. Оплата за работу производилась ежемесячно в одинаковом размере в одно и то же время. Время оказания услуг предусмотрено в контрактах ежедневно в течение рабочего дня. В рамках контрактов физические лица выполняли работу определенного рода, а не разовые задания заказчика и фактически были включены в обеспечение деятельности заказчика. Размер вознаграждения не зависел от объема оказанных услуг.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Как указал суд, соглашаясь с доводами Отделения ФСС РФ, контракты заключались систематически, на определенный срок, после окончания срока их действия оформлялись новые контракты на тех же условиях. Оплата за работу производилась ежемесячно в одинаковом размере в одно и то же время. Время оказания услуг предусмотрено в контрактах ежедневно в течение рабочего дня. В рамках контрактов физические лица выполняли работу определенного рода, а не разовые задания заказчика и фактически были включены в обеспечение деятельности заказчика. Размер вознаграждения не зависел от объема оказанных услуг.
Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2021 N 306-ЭС21-1794 по делу N А72-3418/2020
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлены факт нарушения подрядчиком срока выполнения работ по контракту и наличие у заказчика права на принятие решения об отказе от исполнения контракта.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Разрешая спор, суды признали наличие у заказчика права на принятие решения об отказе от исполнения контракта по причине нарушения подрядчиком срока выполнения работ, указав на отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о невозможности выполнения работ в предусмотренный контрактом срок. При этом наличие срока действия контракта не означает возможность его исполнения подрядчиком в пределах этого срока, поскольку контрактом предусмотрен срок непосредственного выполнения работ, составляющий 30 дней с момента его заключения.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлены факт нарушения подрядчиком срока выполнения работ по контракту и наличие у заказчика права на принятие решения об отказе от исполнения контракта.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Разрешая спор, суды признали наличие у заказчика права на принятие решения об отказе от исполнения контракта по причине нарушения подрядчиком срока выполнения работ, указав на отсутствие в материалах дела доказательств, свидетельствующих о невозможности выполнения работ в предусмотренный контрактом срок. При этом наличие срока действия контракта не означает возможность его исполнения подрядчиком в пределах этого срока, поскольку контрактом предусмотрен срок непосредственного выполнения работ, составляющий 30 дней с момента его заключения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения"...Помимо этого, письмом N ТМ/1815/20 от 17.06.2020 ответчик отказался от оплаты работ по III и IV этапам контракта, сославшись на то, что срок действия контракта, указанный в п. 12.1 контракта - 31.12.2019 года, истек, а работы выполнены за пределами срока договора. При этом в соответствии с приложением N 3 к контракту, общий срок выполнения работ по контракту составляет 225 дней. Сроки выполнения каждого последующего этапа определены периодом времени, исчисляемым с даты завершения предыдущего этапа. Заказчик смешивает понятие срок выполнения работ и срок действия договора, поскольку указание в договоре срока действия самого договора (даты вступления в силу и окончания его действия) не является согласованием начального и конечного сроков выполнения работы. Срок действия контракта определяется периодом времени, необходимым для выполнения работ и именно по истечении 225 календарных дней, на протяжении которых подрядчик выполнял работы по контракту, срок действия контракта может считаться прекращенным. I и II этапы работ по контракту были выполнены подрядчиком в течение предусмотренных контрактом промежуточных сроков и приняты заказчиком (30 дней для I Этапа и 47 - для II Этапа). III этап работ по контракту был выполнен подрядчиком за 112 календарных дней (с 13.10.2019 по 09.06.2020) с даты завершения работ по II этапу. В указанный срок выполнения работ истец не включает периоды приостановления работ, допущенные не по вине истца: 67 календарных дней неоплаты государственной экспертизы заказчиком, и 61 календарный день срок превышения производства экспертизы. IV этап работ по контракту был выполнен подрядчиком за 24 календарных дня (вместо предусмотренных 50 дней) (с 09.06.2020 по 03.07.2020) с даты выполнения работ по III этапу контракта.
Вопрос: ...Срок начала действия контракта определен с момента его подписания сторонами, при этом срок начала выполнения работ в данном контракте установлен с 01.06.2019. Вправе ли участник закупки предоставить банковскую гарантию, в которой дата ее вступления в силу определена датой начала выполнения работ по контракту?
("Вестник Института госзакупок", 2019, N 5)Вопрос: Срок начала действия контракта определен с момента его подписания сторонами (20.04.2019), при этом срок начала выполнения работ в данном контракте установлен с 01.06.2019. Вправе ли в такой ситуации участник закупки предоставить банковскую гарантию, в которой дата ее вступления в силу определена датой начала выполнения работ по контракту (01.06.2019)?
("Вестник Института госзакупок", 2019, N 5)Вопрос: Срок начала действия контракта определен с момента его подписания сторонами (20.04.2019), при этом срок начала выполнения работ в данном контракте установлен с 01.06.2019. Вправе ли в такой ситуации участник закупки предоставить банковскую гарантию, в которой дата ее вступления в силу определена датой начала выполнения работ по контракту (01.06.2019)?
Нормативные акты
Решение Бурятского УФАС России от 13.02.2023 N 003/06/104-85/2023
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Задержка начала выполнения работ в связи с несвоевременной выдачей заказчиком разрешения на строительство от 04.10.2021 не свидетельствует о невозможности выполнения работ по государственному контракту в срок, поскольку конечный срок выполнения работ определен 30.11.2022, нарушение срока выполнения работ не связано с действиями заказчика.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Задержка начала выполнения работ в связи с несвоевременной выдачей заказчиком разрешения на строительство от 04.10.2021 не свидетельствует о невозможности выполнения работ по государственному контракту в срок, поскольку конечный срок выполнения работ определен 30.11.2022, нарушение срока выполнения работ не связано с действиями заказчика.