Санитарные нормы
Подборка наиболее важных документов по запросу Санитарные нормы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Промежуточные сроки выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2024)Отказывая в удовлетворении исковых требований [о взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ - ред.], суды сослались на отсутствие просрочки исполнения обязательства в целом, отсутствие вины ответчика [подрядчика - ред.] в просрочке выполнения работ по отдельным этапам, объективные причины невозможности осуществления работ в связи с несоответствием подвальных помещений домов санитарно-эпидемиологическим нормам и несоответствиями в проектной и сметной документации.
(КонсультантПлюс, 2024)Отказывая в удовлетворении исковых требований [о взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ - ред.], суды сослались на отсутствие просрочки исполнения обязательства в целом, отсутствие вины ответчика [подрядчика - ред.] в просрочке выполнения работ по отдельным этапам, объективные причины невозможности осуществления работ в связи с несоответствием подвальных помещений домов санитарно-эпидемиологическим нормам и несоответствиями в проектной и сметной документации.
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Муниципальный земельный и лесной контроль
(КонсультантПлюс, 2024)Органы муниципального земельного контроля вправе требовать демонтажа некапитального объекта, расположенного на участке, находящемся в госсобственности, если его размещение нарушает законодательство (в частности, санитарно-эпидемиологические нормы, правила пожарной безопасности)
(КонсультантПлюс, 2024)Органы муниципального земельного контроля вправе требовать демонтажа некапитального объекта, расположенного на участке, находящемся в госсобственности, если его размещение нарушает законодательство (в частности, санитарно-эпидемиологические нормы, правила пожарной безопасности)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Справочная информация: "Санитарно-эпидемиологическое нормирование"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ
(ред. от 24.07.2023)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"Статья 37. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
(ред. от 24.07.2023)
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"Статья 37. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование