Расторжение контракта в случае когда работы не будут выполнены
Подборка наиболее важных документов по запросу Расторжение контракта в случае когда работы не будут выполнены (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 112 "Заключительные положения" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""Суды необоснованно уклонились от исследования причин расторжения спорного контракта; не выяснили обстоятельства выполнения обществом работ по контракту и причины по которым общество не исполнило контракт к установленному в нем сроку; не определили достигнут ли подрядчиком конечный результат работ; не установили возможность применения к обществу мер по списанию неустойки в порядке части 42.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ и Правил N 783, поскольку списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, а также не установили наличие либо отсутствие вины подрядчика в расторжении контракта (при рассмотрении спора судами не установлена вина заказчика в нарушении срока выполнения работ по контракту).
Перспективы и риски арбитражного спора: Подряд для государственных или муниципальных нужд: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)Подрядчик хочет расторгнуть контракт
(КонсультантПлюс, 2024)Подрядчик хочет расторгнуть контракт
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияОдносторонние акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, которые, как указывает истец, были направлены в адрес Учреждения с претензией от 22.07.2011, направлены после заявления ответчика о расторжении государственного контракта по причинам выполнения работ с недостатками и невыполнения всего объема работ в установленный контрактом срок, что в свою очередь свидетельствует об отказе Учреждения в принятии работ. Данный вывод судов кассационная инстанция также поддерживает, поскольку он сделан на основании исследованных доказательств и с правильным применением положений статей 450, 715, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации. После направления уведомления о расторжении договора у ответчика отсутствовала обязанность по направлению мотивированного отказа по акту.
Ситуация: Как определить НМЦК по Закону N 44-ФЗ при закупке работ (услуг) в градостроительной сфере
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Порядок расчета НМЦК на выполнение остатков строительных работ, не выполненных в связи с расторжением ранее заключенных контрактов, и ее формула приведены в п. 25 Порядка N 841/пр. Эта формула используется, если смета контракта составлена на основании сметных нормативов из федерального реестра сметных нормативов. Для расчета НМЦК необходимо учесть:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Порядок расчета НМЦК на выполнение остатков строительных работ, не выполненных в связи с расторжением ранее заключенных контрактов, и ее формула приведены в п. 25 Порядка N 841/пр. Эта формула используется, если смета контракта составлена на основании сметных нормативов из федерального реестра сметных нормативов. Для расчета НМЦК необходимо учесть:
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018)
(ред. от 26.12.2018)Учреждение после истечения срока действия контракта не уведомило общество об отсутствии оснований для выполнения работ. Напротив, после окончания срока действия контракта заказчик направил исполнителю претензию, в которой уведомил последнего о невыполнении работ по контракту в установленный срок, предупредив, что в случае непредставления результата работ в кратчайший срок с момента получения претензии будет вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт, а также потребовал уплатить неустойку. Из встречного иска и пояснений представителей учреждения, данных в судебном заседании, следует, что указанная неустойка начислена за период с 26 декабря 2014 г. по 2 июля 2015 г. Вместе с тем в случае, если контракт прекратил свое действие 31 декабря 2014 г., у учреждения не имелось оснований для начисления неустойки после указанной даты (п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора").
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018)
(ред. от 26.12.2018)Учреждение после истечения срока действия контракта не уведомило общество об отсутствии оснований для выполнения работ. Напротив, после окончания срока действия контракта заказчик направил исполнителю претензию, в которой уведомил последнего о невыполнении работ по контракту в установленный срок, предупредив, что в случае непредставления результата работ в кратчайший срок с момента получения претензии будет вынужден в одностороннем порядке расторгнуть контракт, а также потребовал уплатить неустойку. Из встречного иска и пояснений представителей учреждения, данных в судебном заседании, следует, что указанная неустойка начислена за период с 26 декабря 2014 г. по 2 июля 2015 г. Вместе с тем в случае, если контракт прекратил свое действие 31 декабря 2014 г., у учреждения не имелось оснований для начисления неустойки после указанной даты (п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора").
Решение Новгородского УФАС России от 04.12.2023 N 053/10/104-696/2023
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.22.11.2023 (исх. N ЦСО-2838-И) ГОКУ "ЦА" сообщил Подрядчику о том, что крыльцо заднего входа не находится в аварийном состояние и пригодно для использования, по состоянию на 22.11.2023 Контракт расторгнут, и Подрядчик не имеет права выполнять указанный вид работ.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.22.11.2023 (исх. N ЦСО-2838-И) ГОКУ "ЦА" сообщил Подрядчику о том, что крыльцо заднего входа не находится в аварийном состояние и пригодно для использования, по состоянию на 22.11.2023 Контракт расторгнут, и Подрядчик не имеет права выполнять указанный вид работ.