Расторжение договора подряда после истечения срока его действия
Подборка наиболее важных документов по запросу Расторжение договора подряда после истечения срока его действия (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2024 N 09АП-4801/2024 по делу N А40-8402/2023
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании пеней.
Требования субподрядчика: 2) О взыскании задолженности по договору; 3) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Установлено наличие просрочки по выполнению ответчиком работ. Размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ. Доказательств выполнения работ и передачи результата работ в соответствии с договором до его расторжения ответчиком в материалы дела не представлено; работы по договору выполнены иной подрядной организацией.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Отказано; 3) Отказано.Согласно правовой позиции, сформированной в п. 3 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 06 июня 2014 г. N 35, разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Положения ст. ст. 715, 717 ГК РФ не содержат указания на срок, в течение которого фактически выполненные работы должны быть предъявлены к приемке после расторжения договора. Однако, очевидно, что такой срок должен отвечать критериям разумности. В соответствии с нормой п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, к отношениям стороной применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании пеней.
Требования субподрядчика: 2) О взыскании задолженности по договору; 3) О взыскании процентов.
Обстоятельства: Установлено наличие просрочки по выполнению ответчиком работ. Размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ. Доказательств выполнения работ и передачи результата работ в соответствии с договором до его расторжения ответчиком в материалы дела не представлено; работы по договору выполнены иной подрядной организацией.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Отказано; 3) Отказано.Согласно правовой позиции, сформированной в п. 3 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 06 июня 2014 г. N 35, разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Положения ст. ст. 715, 717 ГК РФ не содержат указания на срок, в течение которого фактически выполненные работы должны быть предъявлены к приемке после расторжения договора. Однако, очевидно, что такой срок должен отвечать критериям разумности. В соответствии с нормой п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, к отношениям стороной применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор судебных решений по спорам между подрядчиками и заказчиками работ
(Тимонина И.И.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 8)Договор подряда был расторгнут генподрядчиком на основании ст. 715 ГК РФ, в связи с чем обязанность по выполнению работ у субподрядчика прекратилась. Несмотря на это, генподрядчик предъявил требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период со дня истечения срока завершения работ по день обращения в суд с иском, то есть и за период после прекращения действия договора.
(Тимонина И.И.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 8)Договор подряда был расторгнут генподрядчиком на основании ст. 715 ГК РФ, в связи с чем обязанность по выполнению работ у субподрядчика прекратилась. Несмотря на это, генподрядчик предъявил требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период со дня истечения срока завершения работ по день обращения в суд с иском, то есть и за период после прекращения действия договора.
Статья: Сочетание публичных и частных начал в судебной практике
(Шайхеев Т.И.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)В силу пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.) (Определение СКЭС ВС РФ от 31.05.2018 N 309-ЭС17-21840, Постановление АС Северо-Западного округа от 02.08.2022 по делу N А56-33069/2021).
(Шайхеев Т.И.)
("Арбитражные споры", 2024, N 2)В силу пункта 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора", пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.) (Определение СКЭС ВС РФ от 31.05.2018 N 309-ЭС17-21840, Постановление АС Северо-Западного округа от 02.08.2022 по делу N А56-33069/2021).
Нормативные акты
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35
"О последствиях расторжения договора"3. Разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.
"О последствиях расторжения договора"3. Разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.