Приостановление заказчиком работ по договору
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановление заказчиком работ по договору (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2021 N 305-ЭС21-4544, А40-344090/2019
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов о взыскании убытков.
Решение: Дело передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, так как заслуживает внимания довод заявителя о том, что при рассмотрении настоящего дела суды указали на то, что учреждение предлагало обществу принять в целях компенсации объем древесины, однако, как указывает заявитель, указанный вывод противоречит позиции судов при рассмотрении дела N А40-126885/2019.В кассационной жалобе общество указывает на то, что в силу части 1 статьи 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса).
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов о взыскании убытков.
Решение: Дело передано для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, так как заслуживает внимания довод заявителя о том, что при рассмотрении настоящего дела суды указали на то, что учреждение предлагало обществу принять в целях компенсации объем древесины, однако, как указывает заявитель, указанный вывод противоречит позиции судов при рассмотрении дела N А40-126885/2019.В кассационной жалобе общество указывает на то, что в силу части 1 статьи 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса).
Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2021 N 305-ЭС21-6492 по делу N А40-222583/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по требованию о взыскании убытков, неустойки и встречному требованию о взыскании дополнительного агентского вознаграждения, убытков, расходов, об обязании принять работу.
Обжалуемый результат спора: Первоначальный иск удовлетворен в части, в удовлетворении встречного иска отказано, поскольку материалами дела подтверждено, что по заключенному между истцом и ответчиком договору на выполнение функций технического заказчика ответчик исполнил договорные обязательства ненадлежащим образом, при этом ответчик отказался от исправления некачественно выполненных работ.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, проанализировав условия договора от 01.10.2012, установив с учетом заключения судебной экспертизы факт ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по договору, руководствуясь статьями 309, 329, 330, 401, 404, 405, 406, 421, 431, 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерном начислении заказчику неустойки на основании пунктов 11.13 и 11.14 договора и, учитывая приостановление заказчиком работ, а также обоюдную вину сторон в просрочке исполнения обязательств, уменьшил размер неустойки на основании статьи 404 ГК РФ и частично удовлетворил первоначальный иск о взыскания неустойки.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по требованию о взыскании убытков, неустойки и встречному требованию о взыскании дополнительного агентского вознаграждения, убытков, расходов, об обязании принять работу.
Обжалуемый результат спора: Первоначальный иск удовлетворен в части, в удовлетворении встречного иска отказано, поскольку материалами дела подтверждено, что по заключенному между истцом и ответчиком договору на выполнение функций технического заказчика ответчик исполнил договорные обязательства ненадлежащим образом, при этом ответчик отказался от исправления некачественно выполненных работ.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, проанализировав условия договора от 01.10.2012, установив с учетом заключения судебной экспертизы факт ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по договору, руководствуясь статьями 309, 329, 330, 401, 404, 405, 406, 421, 431, 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерном начислении заказчику неустойки на основании пунктов 11.13 и 11.14 договора и, учитывая приостановление заказчиком работ, а также обоюдную вину сторон в просрочке исполнения обязательств, уменьшил размер неустойки на основании статьи 404 ГК РФ и частично удовлетворил первоначальный иск о взыскания неустойки.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения2.1. Вывод из судебной практики: По вопросу об обязанности подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ вследствие неисполнения последним встречных обязательств по договору существует две позиции судов.
Готовое решение: Как уведомить о приостановлении работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Когда и как заказчик может приостановить работы по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Когда и как заказчик может приостановить работы по договору подряда
Нормативные акты
Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 12.12.2023 по делу N РНП-78-1754/23
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Как следует из ч. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик праве не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Как следует из ч. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик праве не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).
Решение Липецкого УФАС России от 23.11.2023 N РНП-48-150с/2023 по делу N А57-28884/2021
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок(статья 328).
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок(статья 328).