Приостановка действия контракта 44-фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановка действия контракта 44-фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2024 N 13АП-13406/2024 по делу N А56-80803/2023
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки по контракту.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что ответчик нарушил сроки выполнения работ по устройству элементов обустройства на автомобильных дорогах, а также возврата аванса после расторжения государственного контракта.
Решение: Отказано.Тот факт, что ответчик не заявлял о приостановлении выполнения работ в указанный период в порядке статьи 716 ГК РФ, на что апеллянт ссылается в жалобе, не свидетельствует об отсутствии независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, которые послужили основанием для заключения истцом и ответчиком дополнительных соглашений N 4 и N 7; по смыслу пункта 9 части 1 статьи 9 Федерального закона N 44-ФЗ и подпункта "д" пункта 1 Постановления Правительства N 680 наличие таких обстоятельств при обоюдно выраженной при заключении дополнительных соглашений к контракту не требует от подрядчика совершения дополнительных действий, предусмотренных статьями 716 и 719 ГК РФ.
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки по контракту.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что ответчик нарушил сроки выполнения работ по устройству элементов обустройства на автомобильных дорогах, а также возврата аванса после расторжения государственного контракта.
Решение: Отказано.Тот факт, что ответчик не заявлял о приостановлении выполнения работ в указанный период в порядке статьи 716 ГК РФ, на что апеллянт ссылается в жалобе, не свидетельствует об отсутствии независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, которые послужили основанием для заключения истцом и ответчиком дополнительных соглашений N 4 и N 7; по смыслу пункта 9 части 1 статьи 9 Федерального закона N 44-ФЗ и подпункта "д" пункта 1 Постановления Правительства N 680 наличие таких обстоятельств при обоюдно выраженной при заключении дополнительных соглашений к контракту не требует от подрядчика совершения дополнительных действий, предусмотренных статьями 716 и 719 ГК РФ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Можно ли приостановить исполнение контракта
(КонсультантПлюс, 2024)2.1. Можно ли приостановить исполнение контракта
Готовое решение: Как обжаловать решения ФАС России, принятые в рамках Закона N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)Если действие предписания приостановлено, запрет на заключение контракта действует в любом случае (ч. 23 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, п. 2 Обзора ФАС России).
(КонсультантПлюс, 2024)Если действие предписания приостановлено, запрет на заключение контракта действует в любом случае (ч. 23 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, п. 2 Обзора ФАС России).