Порядок передачи строительной площадки
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок передачи строительной площадки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2023 N 13АП-14542/2023 по делу N А21-12885/2022
Категория спора: Подряд для муниципальных нужд.
Требование подрядчика: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Заказчик не в полном объеме оплатил выполненные подрядчиком работы, ссылаясь на нарушение сроков их выполнения, однако указанное нарушение вызвано неправомерными действиями самого заказчика.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Отказано.Подпунктом 5.2.5. спорного контракта было предусмотрено, что заказчик обязан не позднее одного рабочего дня заключения контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи передать подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, разрешение на выполнение работ, строительную площадку.
Категория спора: Подряд для муниципальных нужд.
Требование подрядчика: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Заказчик не в полном объеме оплатил выполненные подрядчиком работы, ссылаясь на нарушение сроков их выполнения, однако указанное нарушение вызвано неправомерными действиями самого заказчика.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Отказано.Подпунктом 5.2.5. спорного контракта было предусмотрено, что заказчик обязан не позднее одного рабочего дня заключения контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи передать подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, разрешение на выполнение работ, строительную площадку.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2022 N 13АП-21678/2022 по делу N А21-885/2022
Категория: Споры с антимонопольными органами в сфере закупок для государственных нужд.
Требования участника торгов: О признании недействительным решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
Обстоятельства: Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от контракта в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ в сроки, установленные контрактом.
Решение: Отказано.Пунктом 4.4.1 контракта установлено, что генеральный подрядчик обязан принять не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Заказчика документацию, необходимую для выполнения Работ, указанную в п. 1.1. настоящего контракта, а также строительную площадку.
Категория: Споры с антимонопольными органами в сфере закупок для государственных нужд.
Требования участника торгов: О признании недействительным решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
Обстоятельства: Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от контракта в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ в сроки, установленные контрактом.
Решение: Отказано.Пунктом 4.4.1 контракта установлено, что генеральный подрядчик обязан принять не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Заказчика документацию, необходимую для выполнения Работ, указанную в п. 1.1. настоящего контракта, а также строительную площадку.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияИстец не представил в установленном контрактом порядке ответчику объект для исполнения контракта, а именно, не передал строительную площадку по акту-допуску, не предоставил рабочую документацию, согласование/разрешение (ордер на начало земляных работ).
Готовое решение: Как учитывать строительные материалы
(КонсультантПлюс, 2024)Порядок учета строительных материалов в целом такой же, как и любых других материалов. Есть особенности в бухгалтерском учете при передаче материалов на стройплощадки, а также в порядке отнесения их стоимости на затраты (расходы) в бухгалтерском и налоговом учете.
(КонсультантПлюс, 2024)Порядок учета строительных материалов в целом такой же, как и любых других материалов. Есть особенности в бухгалтерском учете при передаче материалов на стройплощадки, а также в порядке отнесения их стоимости на затраты (расходы) в бухгалтерском и налоговом учете.
Нормативные акты
"СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004"
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр)
(ред. от 28.03.2022)7.9 В случае осуществления строительства на основании договора застройщик (технический заказчик) передает строительную площадку подрядной организации (генеральной подрядной организации) как лицу, осуществляющему строительство, по акту. Площадь и состояние строительной площадки должны соответствовать условиям договора. Подрядная организация (генеральная подрядная организация) обеспечивает формирование временной инженерной и бытовой инфраструктуры площадки.
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр)
(ред. от 28.03.2022)7.9 В случае осуществления строительства на основании договора застройщик (технический заказчик) передает строительную площадку подрядной организации (генеральной подрядной организации) как лицу, осуществляющему строительство, по акту. Площадь и состояние строительной площадки должны соответствовать условиям договора. Подрядная организация (генеральная подрядная организация) обеспечивает формирование временной инженерной и бытовой инфраструктуры площадки.