Полномочия главгосэкспертизы
Подборка наиболее важных документов по запросу Полномочия главгосэкспертизы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.10.2021 по делу N А33-14713/2021
Требование: О взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ.
Решение: Требование удовлетворено.Данные документы были запрошены письмом от 11.03.2020 N 137/4-961, но при этом письмом исх-79/ТО/20-2159 от 02.03.2020 ответчику была представлена копия договора от 17.02.2020 N 16 по передаче функций государственного заказчика истцу. До этого момента ответчик не запрашивал таких документов, данный вопрос появился только после отказа в приеме документов на экспертизу от 02.03.2020. Ссылаясь на мнение ФАУ "Главгосэкспертиза России", что данный документ полномочий заказчика не подтверждает, ответчик, во-первых, не указывает в каком документе это мнение выражено, а во-вторых, не учитывает, что в результате 27.03.2020 был заключен договора на проведение экспертизы между ответчиком и ФАУ "Главгосэкспертиза России" при том, что иных документов по спорному вопросу не было представлено (письмо 08-05-1/3845-СБ от 24.03.2020).
Требование: О взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ.
Решение: Требование удовлетворено.Данные документы были запрошены письмом от 11.03.2020 N 137/4-961, но при этом письмом исх-79/ТО/20-2159 от 02.03.2020 ответчику была представлена копия договора от 17.02.2020 N 16 по передаче функций государственного заказчика истцу. До этого момента ответчик не запрашивал таких документов, данный вопрос появился только после отказа в приеме документов на экспертизу от 02.03.2020. Ссылаясь на мнение ФАУ "Главгосэкспертиза России", что данный документ полномочий заказчика не подтверждает, ответчик, во-первых, не указывает в каком документе это мнение выражено, а во-вторых, не учитывает, что в результате 27.03.2020 был заключен договора на проведение экспертизы между ответчиком и ФАУ "Главгосэкспертиза России" при том, что иных документов по спорному вопросу не было представлено (письмо 08-05-1/3845-СБ от 24.03.2020).
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12.04.2023 по делу N А33-226/2022
Требование: О признании недействительным представления органа бюджетно-финансового надзора в части нарушений, касающихся приемки товаров по государственному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Само по себе получение положительного заключения Главгосэкспертизы не свидетельствует об отсутствии ошибок, которые могли быть допущены при определении сметной стоимости. При том, что в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ на казначейство возложены полномочия по проверке определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.
Требование: О признании недействительным представления органа бюджетно-финансового надзора в части нарушений, касающихся приемки товаров по государственному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Само по себе получение положительного заключения Главгосэкспертизы не свидетельствует об отсутствии ошибок, которые могли быть допущены при определении сметной стоимости. При том, что в соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ на казначейство возложены полномочия по проверке определения и обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как проводится государственная экспертиза проектной документации
(КонсультантПлюс, 2024)Заявитель направляет ее в уполномоченные органы исполнительной власти или подведомственные им государственные (бюджетные или автономные) учреждения, ФАУ "Главгосэкспертиза России", ГК "Росатом" (далее - организации по проведению госэкспертизы) (ч. 4 ст. 49 ГрК РФ, п. 2 Положения о госэкспертизе проектной документации, п. 1 Приказа Росстроя от 16.03.2007 N 64).
(КонсультантПлюс, 2024)Заявитель направляет ее в уполномоченные органы исполнительной власти или подведомственные им государственные (бюджетные или автономные) учреждения, ФАУ "Главгосэкспертиза России", ГК "Росатом" (далее - организации по проведению госэкспертизы) (ч. 4 ст. 49 ГрК РФ, п. 2 Положения о госэкспертизе проектной документации, п. 1 Приказа Росстроя от 16.03.2007 N 64).
Нормативные акты
Распоряжение Главгосэкспертизы РФ от 09.03.2010 N 17-р
"О распределении полномочий по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, в ФГУ "Главгосэкспертиза России"МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
"О распределении полномочий по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, в ФГУ "Главгосэкспертиза России"МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ