Ответ на претензию подрядчика
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответ на претензию подрядчика (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Утрата интереса к исполнению договора подряда
(КонсультантПлюс, 2024)"...Из ответа заказчика на претензию истца [подрядчика - ред.] следует, что исправленный результат был получен. Однако доказательств возврата этого результата работ не имеется. Он находится в его [заказчика - ред.] распоряжении, следовательно, ссылка на утрату интереса в результате работ не может быть принята во внимание.
(КонсультантПлюс, 2024)"...Из ответа заказчика на претензию истца [подрядчика - ред.] следует, что исправленный результат был получен. Однако доказательств возврата этого результата работ не имеется. Он находится в его [заказчика - ред.] распоряжении, следовательно, ссылка на утрату интереса в результате работ не может быть принята во внимание.
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2023 N 08АП-12700/2023 по делу N А75-9418/2023
Требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору.
Решение: Требование удовлетворено в части.В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ заказчик претензией от 27.12.2021 потребовал от подрядчика уплаты неустойки; претензия оставлена последним без ответа и удовлетворения.
Требование: О взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору.
Решение: Требование удовлетворено в части.В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ заказчик претензией от 27.12.2021 потребовал от подрядчика уплаты неустойки; претензия оставлена последним без ответа и удовлетворения.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияВместе с тем, как утверждает Шнякина Н.Ю., в процессе эксплуатации ею выявлены недостатки в выполненных работах, о чем было сообщено ответчику. Предъявленную претензию подрядчик оставил без ответа.
Статья: Подрядчик нарушает сроки выполнения работ
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Перед тем как взыскивать с подрядчика неустойку, заказчик должен соблюсти претензионный порядок разрешения спора и только после оставления претензии без ответа обращаться с иском в суд.
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Перед тем как взыскивать с подрядчика неустойку, заказчик должен соблюсти претензионный порядок разрешения спора и только после оставления претензии без ответа обращаться с иском в суд.
Нормативные акты
"Положение о Главном управлении обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации"
(утв. Генпрокуратурой России 01.03.2018)6.1.21. Подписывает требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), претензии, ответы на претензии по результатам неисполнения (ненадлежащего исполнения) со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Генеральной прокуратуры Российской Федерации, требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
(утв. Генпрокуратурой России 01.03.2018)6.1.21. Подписывает требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), претензии, ответы на претензии по результатам неисполнения (ненадлежащего исполнения) со стороны поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Генеральной прокуратуры Российской Федерации, требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.