Неустойка за просрочку предоставления банковской гарантии
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка за просрочку предоставления банковской гарантии (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Утрата интереса к исполнению договора подряда
(КонсультантПлюс, 2024)В связи с нарушением субподрядчиком срока предоставления новой банковской гарантии генподрядчик начислил неустойку...
(КонсультантПлюс, 2024)В связи с нарушением субподрядчиком срока предоставления новой банковской гарантии генподрядчик начислил неустойку...
Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2023 N 01АП-5163/2023 по делу N А43-10837/2023
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков предоставления банковской гарантии по контракту.
Решение: Требование удовлетворено.Поскольку приведенное условие контракта (пункт 26.4) о предоставлении банковской гарантии не исполнено подрядчиком, истцом начислена неустойка за нарушение срока представления банковской гарантии за период с 02.12.2021 по 23.12.2022.
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков предоставления банковской гарантии по контракту.
Решение: Требование удовлетворено.Поскольку приведенное условие контракта (пункт 26.4) о предоставлении банковской гарантии не исполнено подрядчиком, истцом начислена неустойка за нарушение срока представления банковской гарантии за период с 02.12.2021 по 23.12.2022.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияНа основании изложенного, учитывая, что Общество не представило доказательств того, что непредоставление Фирмой банковской гарантии каким-либо образом препятствует ему использовать результат выполненных подрядчиком работ по прямому назначению, суды пришли к обоснованному выводу о том, что неисполнение обеспечительного обязательства по исполненному основному обязательству не освобождает заказчика от оплаты выполненных работ. Кроме того, Общество использовало такой способ защиты нарушенного права, как начисление неустойки за просрочку предоставления банковской гарантии.
Статья: Комментарий к Постановлению АС МО от 09.09.2022 по делу N А40-131380/21
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2022, N 10)Обратите внимание! В судебной практике есть случаи, когда арбитры отказывали в снижении неустойки за нарушение срока предоставления банковских гарантий.
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2022, N 10)Обратите внимание! В судебной практике есть случаи, когда арбитры отказывали в снижении неустойки за нарушение срока предоставления банковских гарантий.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2017)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части обязания предприятия предоставить банковскую гарантию, отказал в этой части иска, а в части взыскания с ответчика неустойки оставил решение суда первой инстанции без изменения. Суд исходил из того, что обязательство по предоставлению банковской гарантии является неисполнимым, так как поставлено в зависимость от воли третьего лица (банка); требование покупателя о взыскании с предприятия неустойки обоснованно, поскольку договором установлена ответственность предприятия за непредоставление, нарушение порядка и срока предоставления обеспечения.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части обязания предприятия предоставить банковскую гарантию, отказал в этой части иска, а в части взыскания с ответчика неустойки оставил решение суда первой инстанции без изменения. Суд исходил из того, что обязательство по предоставлению банковской гарантии является неисполнимым, так как поставлено в зависимость от воли третьего лица (банка); требование покупателя о взыскании с предприятия неустойки обоснованно, поскольку договором установлена ответственность предприятия за непредоставление, нарушение порядка и срока предоставления обеспечения.
Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"3) об обязанности гаранта уплатить таможенному органу неустойку в размере 0,1 процента суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии;
(ред. от 25.12.2023)
"О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"3) об обязанности гаранта уплатить таможенному органу неустойку в размере 0,1 процента суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по банковской гарантии;