Может быть дата договора позже выполненных работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Может быть дата договора позже выполненных работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2022 N 07АП-656/2022(1) по делу N А27-15998/2021
Требование: О взыскании задолженности, неустойки по договору.
Решение: Требование удовлетворено.Составление актов сдачи-приемки позднее даты реального выполнения работ по договорам само по себе не свидетельствует о несвоевременном выполнении работ, поскольку ни законом, ни договором не установлено, в течение какого времени после выполнения подрядчиком работ должны быть составлены данные акты.
Требование: О взыскании задолженности, неустойки по договору.
Решение: Требование удовлетворено.Составление актов сдачи-приемки позднее даты реального выполнения работ по договорам само по себе не свидетельствует о несвоевременном выполнении работ, поскольку ни законом, ни договором не установлено, в течение какого времени после выполнения подрядчиком работ должны быть составлены данные акты.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2023 N 13АП-5210/2023 по делу N А56-70485/2022
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Ссылаясь на несоблюдение сроков выполнения работ, подрядчик направил субподрядчику уведомление о расторжении договора и требование о возврате неотработанного аванса.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено в части.Поскольку ответчиком в нарушение требований 65 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ни суду первой, ни суду апелляционной инстанции, не представлены сведения по объему и стоимости выполненных работ, не доказан факт сдачи работ истцу в порядке, установленном требованиями статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (при этом письмо от 21.07.2022 с приложением актов КС-2 и КС-3 доказательством, подтверждающим факт выполнения работ, не признано, поскольку датировано значительно позже расторжения спорного договора), доказательства, свидетельствующих об уклонении истца от приемки выполненных работ, при этом также не представлены, сумма неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Ссылаясь на несоблюдение сроков выполнения работ, подрядчик направил субподрядчику уведомление о расторжении договора и требование о возврате неотработанного аванса.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено в части.Поскольку ответчиком в нарушение требований 65 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ни суду первой, ни суду апелляционной инстанции, не представлены сведения по объему и стоимости выполненных работ, не доказан факт сдачи работ истцу в порядке, установленном требованиями статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации (при этом письмо от 21.07.2022 с приложением актов КС-2 и КС-3 доказательством, подтверждающим факт выполнения работ, не признано, поскольку датировано значительно позже расторжения спорного договора), доказательства, свидетельствующих об уклонении истца от приемки выполненных работ, при этом также не представлены, сумма неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения"...Между тем в соответствии с п. 5.1 договора подрядчик должен начать работы в 5-дневный срок с даты выполнения заказчиком следующих условий в зависимости от того, какая из дат наступит позднее; передача подрядчику необходимой исходной документации; оплата аванса в размере 1.482.000 руб. в течение 5-ти рабочих дней после подписания обеими сторонами договора. Данные условия заказчиком не были выполнены, исходная документация в полном объеме передана не была, а подрядчик ее не запрашивал, оплата аванса в полном объеме не производилась.
Статья: Заполняем подраздел 1.1 ЕФС-1 по договорам ГПХ
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2023, N 11)Ситуация 4. Работы завершены позже, чем запланировано. Если дата фактического выполнения работ окажется позднее даты, указанной в договоре, а возможно, и позднее даты окончания срока действия договора, предусмотренного в этом документе, когда надо будет сообщить в СФР о прекращении договора ГПХ?
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2023, N 11)Ситуация 4. Работы завершены позже, чем запланировано. Если дата фактического выполнения работ окажется позднее даты, указанной в договоре, а возможно, и позднее даты окончания срока действия договора, предусмотренного в этом документе, когда надо будет сообщить в СФР о прекращении договора ГПХ?
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491
(ред. от 27.03.2023)
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"а) получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ. В договоре указанный срок может быть уменьшен;
(ред. от 27.03.2023)
"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"а) получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ. В договоре указанный срок может быть уменьшен;
"Договор о Евразийском экономическом союзе"
(Подписан в г. Астане 29.05.2014)
(ред. от 24.03.2022)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023)14. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (но не позднее срока, установленного законодательством государства-члена, на территорию которого импортируются товары) на основе стоимости приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей), товаров, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, и акцизов, подлежащих уплате по подакцизным товарам.
(Подписан в г. Астане 29.05.2014)
(ред. от 24.03.2022)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023)14. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (но не позднее срока, установленного законодательством государства-члена, на территорию которого импортируются товары) на основе стоимости приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору (контракту) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту) товарного кредита (товарного займа, займа в виде вещей), товаров, являющихся продуктом переработки давальческого сырья, и акцизов, подлежащих уплате по подакцизным товарам.