Медико-техническое задание

Подборка наиболее важных документов по запросу Медико-техническое задание (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Медико-техническое задание

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2018 N 09АП-53132/2018 по делу N А40-67509/18
В удовлетворении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ отказано правомерно, поскольку данный срок еще не наступил. Кроме того, ответчик в соответствии с условиями контракта не должен был выполнять работы и предъявлять их к приемке в 2016, 2017 годах, так как лимиты бюджетных обязательств на указанные годы истцом не предусмотрены.
Кроме того, даже в случае, если ответчик мог приступить к выполнению работ в указанную истцом дату, данное обстоятельство не является безусловным основанием для удовлетворения исковых требований, учитывая, что неустойка начислена истцом за нарушение сроков окончания этапов работ, а с учетом вышеизложенных обстоятельств, в частности, утверждения пользователем только в ноябре 2016 г. нового медико-технического задания, которое предусматривало внесение изменений в уже разработанную проектную документацию, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что сроки выполнения работ были нарушены по независящим от ответчика обстоятельствам.

Нормативные акты: Медико-техническое задание