Лифт коронавирус
Подборка наиболее важных документов по запросу Лифт коронавирус (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2022 N 07АП-4453/2022(2,3) по делу N А45-29082/2021
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В качестве еще одного из доводов отсутствия его вины в просрочке ответчик заявил, что просрочка исполнения обязательств была обусловлена невыполнением технологически предшествующих работ по государственному контракту от 05.06.2019, которые, в свою очередь, были выполнены ответчиком с просрочкой ввиду распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. В связи с распространением коронавирусной инфекции в рамках контракта от 05.06.2019, среди прочего была допущена просрочка выполнения следующих этапов работ, без окончания которых невозможно выполнять дальнейшие работы: работы по устройству плит перекрытий; работы по устройству вертикальных конструкций; работы по устройству лифтовых шахт, стен и перегородок.
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В качестве еще одного из доводов отсутствия его вины в просрочке ответчик заявил, что просрочка исполнения обязательств была обусловлена невыполнением технологически предшествующих работ по государственному контракту от 05.06.2019, которые, в свою очередь, были выполнены ответчиком с просрочкой ввиду распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. В связи с распространением коронавирусной инфекции в рамках контракта от 05.06.2019, среди прочего была допущена просрочка выполнения следующих этапов работ, без окончания которых невозможно выполнять дальнейшие работы: работы по устройству плит перекрытий; работы по устройству вертикальных конструкций; работы по устройству лифтовых шахт, стен и перегородок.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Об обращении с медицинскими отходами в розничных аптеках
(Петрова Н.А.)
("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 6)Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" установлено требование обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах всем лицам, находящимся на территории Российской Федерации.
(Петрова Н.А.)
("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 6)Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 N 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" установлено требование обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах всем лицам, находящимся на территории Российской Федерации.