8.4. За просрочку в выполнении Работ #[каждого этапа выполнения Работ]# Подрядчик оплачивает пеню в размере [*] от цены Договора #[цены этапа, в отношении которого допущена просрочка]# за каждый день просрочки #с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*].#
8.5. При нарушении Подрядчиком #[указать пункты Договора]#, Подрядчик уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.
8.6. Настоящим Подрядчик принимает на себя обязательство возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком Договора или публично-правовых обязанностей Подрядчиком в связи с Договором, в частности, если соответствующие расходы были произведены Заказчиком при причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Работ, за которые отвечает Подрядчик, при доначислении Заказчику налогов или привлечении Заказчика к ответственности по решениям Органов власти вследствие несоблюдения законодательства Российской Федерации Подрядчиком в связи с Договором. Соответствующие суммы подлежат перечислению Заказчику в срок, указанный в его требовании.
8.7. Заказчик имеет право не оплачивать Работу до получения от Подрядчика начисленных в соответствии с Договором неустоек и иных сумм, подлежащих перечислению Заказчику по условиям Договора, либо удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику в соответствии с Договором или зачесть против требования Подрядчика об оплате Работ и/или иных сумм в соответствии с Договором.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей