Приложение. Инвестиционные условия
к Порядку проведения коммерческого конкурса
с инвестиционными условиями по продаже
находящихся в федеральной собственности
акций открытого акционерного общества
"Восточная нефтяная компания" (г. Томск)
┌──┬─────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Наименование │ Цель инвестирования │Объекты инвестирования │Объем │ Сроки выполнения условий │
│ │акционерного │ │ │инвестиций в├──────────────────┬───────────┤
│ │ общества │ │ │стоимостном │ по внесению │ по │
│ │ │ │ │выражении │ инвестиций │ освоению │
│ │ │ │ │(млн. долла-│ │ инвестиций│
│ │ │ │ │ров США) │ │ │
├──┼─────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┼──────────────────┼───────────┤
│1.│ОАО "Томск - │восстановление бездействую-│ │Всего - 17 │ │не более │
│ │нефть" ВНК" │щего фонда скважин │ │ │ │6 месяцев с│
│ │<**> │ │ │ │ │даты │
│ │ │ │ │ │ │внесения │
│ │ │ │ │ │10 млн. долларов│инвестиций │
│ │ │ │ │ │США - не более│ │
│ │ │ │ │ │месяца с даты│ │
│ │ │ │ │ │заключения │ │
│ │ │ │ │ │договора купли -│ │
│ │ │ │ │ │продажи акций ОАО│ │
│ │ │ │ │ │"ВНК" <***> │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │7 млн. долларов│ │
│ │ │ │ │ │США - не более 3│ │
│ │ │ │ │ │месяцев с даты│ │
│ │ │ │ │ │заключения │ │
│ │ │ │ │ │договора купли -│ │
│ │ │ │ │ │продажи акций ОАО│ │
│ │ │ │ │ │"ВНК" │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │в том числе:│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │приобретение установки│ 1,5 │ │ │
│ │ │ │по закачке полимеров и│ │ │ │
│ │ │ │70 т химреагента │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │приобретение установки│ 4 │ │ │
│ │ │ │гибкой трубы для│ │ │ │
│ │ │ │депарафинизации │ │ │ │
│ │ │ │скважин - 3 штуки │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │приобретение 4│ 8,5 │ │ │
│ │ │ │комплектов А-60 с│ │ │ │
│ │ │ │комплексом для сва-│ │ │ │
│ │ │ │бирования и подвесными│ │ │ │
│ │ │ │механическими ключами│ │ │ │
│ │ │ │(РАПКО) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │приобретение системы│ 3 │ │ │
│ │ │ │для кислотной обработки│ │ │ │
│ │ │ │скважин - 3 штуки │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ввод в эксплуатацию │проектные работы и│ 15 │не более месяца с│не более │
│ │ │газокомпрессорной станции │строительство объектов,│ │даты заключения│9 месяцев с│
│ │ │для компримирования газа на│необходимых для ввода│ │договора купли - │даты │
│ │ │Лугенецком месторождении │в эксплуатацию│ │продажи акций ОАО │внесения │
│ │ │ │газокомпрессорной │ │"ВНК" │инвестиций │
│ │ │ │станции, в соответствии│ │ │ │
│ │ │ │с контрактом на│ │ │ │
│ │ │ │строительство, │ │ │ │
│ │ │ │заключенным с │ │ │ │
│ │ │ │компанией "Бейтмен│ │ │ │
│ │ │ │инжиниринг" │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ввод в эксплуатацию │проектные работы и│ 10 │6 млн. долларов │не более │
│ │ │нефтеперерабатывающей │строительство объектов,│ │США - не более│9 месяцев с│
│ │ │установки "Петрофак" │необходимых для ввода в│ │месяца с даты│даты │
│ │ │мощностью 200 тыс. т/год в │эксплуатацию │ │заключения │внесения │
│ │ │г. Стрежевом │нефтеперерабатывающей │ │договора купли - │инвестиций │
│ │ │ │установки "Петрофак" в│ │продажи акций ОАО│ │
│ │ │степень готовности: │г. Стрежевом,│ │"ВНК" │ │
│ │ │основные объекты │шефмонтаж, наладка и│ │ │ │
│ │ │строительства - 37% │пуск импортного│ │ │ │
│ │ │приобретение и монтаж │оборудования в│ │ │ │
│ │ │оборудования - 90% │соответствии с│ │ │ │
│ │ │прочие │контрактом на│ │ │ │
│ │ │объекты - 31% │строительство с│ │ │ │
│ │ │ │генеральным подрядчиком│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 млн. долларов│ │
│ │ │ │ │ │США - не более 3│ │
│ │ │ │ │ │месяцев с даты│ │
│ │ │ │ │ │заключения │ │
│ │ │ │ │ │договора купли -│ │
│ │ │ │ │ │продажи акций ОАО│ │
│ │ │ │ │ │"ВНК" │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │пробная эксплуатация │строительство │ 24 │не более 3 месяцев│не более │
│ │ │Крапивинского нефтяного │нефтепровода Игольско -│ │с даты заключения│9 месяцев с│
│ │ │месторождения. Общая │Таловое - Крапивинское,│ │договора купли -│даты │
│ │ │стоимость проекта - │бурение и обустройство│ │продажи акций ОАО│внесения │
│ │ │52 млн. долларов США │10 добывающих скважин │ │"ВНК" │инвестиций │
│ │ │ │ │ │ │ │
│2.│ОАО │внедрение базовой │приобретение │ 3 │не более 3 месяцев│не более │
│ │"ВНК" │информационно - управ- │вычислительной и│ │с даты заключения│6 месяцев с│
│ │ │ленческой системы │телекоммуникационной │ │договора купли -│даты │
│ │ │ │техники, необходимого│ │продажи акций ОАО│внесения │
│ │ │ │программного │ │"ВНК" │инвестиций │
│ │ │ │обеспечения, │ │ │ │
│ │ │ │позволяющего внедрить│ │ │ │
│ │ │ │систему управления и│ │ │ │
│ │ │ │информации, │ │ │ │
│ │ │ │способствующую │ │ │ │
│ │ │ │вертикальной интеграции│ │ │ │
│ │ │ │ОАО "ВНК", обучение│ │ │ │
│ │ │ │персонала у поставщика,│ │ │ │
│ │ │ │выбранного на│ │ │ │
│ │ │ │конкурсной основе │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │формирование контрольного │финансирование │ 21 │передача денежных│не более │
│ │ │пакета акций ОАО "Ачинский│приобретения обыкновенн│ │средств в срок не│2 месяцев с│
│ │ │НПЗ ВНК" <****> │обыкновенных акций ОАО│ │более месяца с│даты │
│ │ │ │"Ачинский НПЗ ВНК" в│ │даты заключения│внесения │
│ │ │ │соответствии с│ │договора купли -│инвестиций │
│ │ │ │заключенным договором│ │продажи акций ОАО│ │
│ │ │ │в количестве не менее│ │"ВНК" │ │
│ │ │ │1112242 штук │ │ │ │
└──┴─────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┴──────────────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Инвестиционные условия конкурса кроме настоящих Инвестиционных условий включают в себя также погашение задолженности Восточной нефтяной компании и ее дочерних обществ перед федеральным бюджетом, осуществляемое в соответствии с подпунктом "б" пункта 7 Порядка проведения коммерческого конкурса с инвестиционными условиями по продаже находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества "Восточная нефтяная компания".
<**> ОАО "Томскнефть" ВНК" - открытое акционерное общество "Томскнефть" Восточной нефтяной компании" (г. Стрежевой, Томская область).
<***> ОАО "ВНК" - открытое акционерное общество "Восточная нефтяная компания" (г. Томск).
<****> ОАО "Ачинский НПЗ ВНК" - открытое акционерное общество "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании" (г. Ачинск, Красноярский край).
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей