<Письмо> Минфина России N 09-01-08/24704, Казначейства России N 07-04-05/05-6755 от 13.04.2018 <О порядке перечисления средств при оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг>
- Письмо
- Приложение 1. Государственный контракт на выполнение работ по объекту капитального строительства
- Термины и определения
- 1. Предмет Контракта
- 2. Цена Контракта
- 3. Порядок и сроки оплаты работ
- 4. Обеспечение работ материалами, оборудованием, изделиями, строительной техникой
- 5. Сроки выполнения работ
- 6. Права и обязанности Сторон
- 7. Сдача и приемка работ
- 8. Гарантии качества по сданным работам
- 9. Обеспечение реконструкции объекта материалами, оборудованием, изделиями
- 10. Журнал учета производства работ
- 11. Охранные мероприятия
- 12. Контроль Заказчика за выполнением работ
- 13. Ответственные конструкции, скрытые работы, системы
- 14. Риск случайной гибели Объекта
- 15. Ответственность Сторон
- 16. Страхование
- 17. Обеспечение исполнения Контракта
- 18. Обстоятельства непреодолимой силы
- 19. Разрешение споров и разногласий
- 20. Уведомления и извещения
- 21. Конфиденциальность
- 22. Срок действия Контракта
- 23. Порядок расторжения Контракта
- 24. Условие о привлечении субъекта малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации
- 27. Заключительные положения
- 26. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
- Приложение 2. Государственный контракт на выполнение работ по объекту капитального строительства
- Термины и определения
- 1. Предмет Контракта
- 2. Цена Контракта
- 3. Порядок и сроки оплаты работ
- 4. Обеспечение работ материалами, оборудованием, изделиями, строительной техникой
- 5. Сроки выполнения работ
- 6. Права и обязанности Сторон
- 7. Сдача и приемка работ
- 8. Гарантии качества по сданным работам
- 9. Обеспечение реконструкции объекта материалами, оборудованием, изделиями
- 10. Журнал учета производства работ
- 11. Охранные мероприятия
- 12. Контроль Заказчика за выполнением работ
- 13. Ответственные конструкции, скрытые работы, системы
- 14. Риск случайной гибели Объекта
- 15. Ответственность Сторон
- 16. Страхование
- 17. Обеспечение исполнения Контракта
- 18. Обстоятельства непреодолимой силы
- 19. Разрешение споров и разногласий
- 20. Уведомления и извещения
- 21. Конфиденциальность
- 22. Срок действия Контракта
- 23. Порядок расторжения Контракта
- 24. Условие о привлечении субъекта малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации
- 27. Заключительные положения
- 26. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
- Приложение N 3. График исполнения контракта на выполнение работ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей