Здания пожарных депо
Подборка наиболее важных документов по запросу Здания пожарных депо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Порядок проведения проверок МЧС России
(КонсультантПлюс, 2025)...Объекты Общества... относятся к классу функциональной пожарной опасности - Ф 4.4 (здания пожарных депо). В приказе МЧС России... отсутствует утвержденная форма проверочного листа для зданий класса функциональной пожарной опасности - Ф 4.4 (здания пожарных депо).
(КонсультантПлюс, 2025)...Объекты Общества... относятся к классу функциональной пожарной опасности - Ф 4.4 (здания пожарных депо). В приказе МЧС России... отсутствует утвержденная форма проверочного листа для зданий класса функциональной пожарной опасности - Ф 4.4 (здания пожарных депо).
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Обоснование осуществления закупки у единственного поставщика по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)"...Постановлением Губернатора... края... с... 24.10.2020 введен режим повышенной готовности. Указано на необходимость Департаменту осуществить закупку и монтаж быстровозводимых модульных... зданий пожарных депо.
(КонсультантПлюс, 2025)"...Постановлением Губернатора... края... с... 24.10.2020 введен режим повышенной готовности. Указано на необходимость Департаменту осуществить закупку и монтаж быстровозводимых модульных... зданий пожарных депо.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как обеспечить пожарную безопасность на предприятии (в организации)
(КонсультантПлюс, 2025)Подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на следующих производственных объектах (ч. 1 ст. 97 Технического регламента о пожарной безопасности):
(КонсультантПлюс, 2025)Подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на следующих производственных объектах (ч. 1 ст. 97 Технического регламента о пожарной безопасности):
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В рассматриваемом случае, как видно по материалам дела и установлено судом, ответчик ссылался на то, что нарушение срока окончания строительства возникло по вине истца, так как последний вносил изменения, влияющие на сроки работ в проектную документацию после начала выполнения соответствующих работ, несвоевременно оформлял дополнительные соглашения, несвоевременно передал здание пожарного депо для производства демонтажных работ, поставил частично неисправное некомплектное оборудование.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В рассматриваемом случае, как видно по материалам дела и установлено судом, ответчик ссылался на то, что нарушение срока окончания строительства возникло по вине истца, так как последний вносил изменения, влияющие на сроки работ в проектную документацию после начала выполнения соответствующих работ, несвоевременно оформлял дополнительные соглашения, несвоевременно передал здание пожарного депо для производства демонтажных работ, поставил частично неисправное некомплектное оборудование.
Нормативные акты
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Глава 17. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
(ред. от 25.12.2023)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Глава 17. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2025 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, уточняется, что подразделения, имеющие пожарные (пожарно-спасательные, аварийно-спасательные) автомобили, размещаются в зданиях пожарных депо.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, уточняется, что подразделения, имеющие пожарные (пожарно-спасательные, аварийно-спасательные) автомобили, размещаются в зданиях пожарных депо.
Статья: Порядок организации и деятельности боевого пожарного расчета (подразделения пожарной охраны) на предприятии
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В соответствии с ч. 1 ст. 97 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) в обязательном порядке подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на производственных объектах:
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В соответствии с ч. 1 ст. 97 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) в обязательном порядке подразделения пожарной охраны и здания пожарных депо размещаются на производственных объектах:
"Социальное гражданское право в его основополагающих институтах: коллективная монография"
(отв. ред. К.М. Некрашевич)
("Статут", 2022)При этом в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.03.2022 N 309-ЭС21-18313 <1> содержится иная интерпретация данного положения. Судебная коллегия, анализируя довольно запутанную ситуацию относительно здания пожарного депо, помещения в котором использовались длительное время как жилые, указала со ссылкой на ст. 9.1 Федерального закона 26.01.1996 N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" <2> (который отсылает именно к ч. 2 ст. 7 Вводного закона к ЖК) и ст. 7 Вводного закона к ЖК (явно имея в виду часть вторую данной статьи) на то, что у заселенных на законном основании в жилые помещения сотрудников пожарной охраны и членов их семей возникло право социального найма в отношении занимаемых ими помещений. Впрочем, этот вывод сделан вскользь в мотивировочной части судебного акта, нельзя даже с уверенностью сказать: это собственное суждение Судебной коллегии или же изложение правовой позиции заявителя с учетом того, что спор по существу Судебная коллегия не разрешила, направила дело на новое рассмотрение <3>.
(отв. ред. К.М. Некрашевич)
("Статут", 2022)При этом в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 31.03.2022 N 309-ЭС21-18313 <1> содержится иная интерпретация данного положения. Судебная коллегия, анализируя довольно запутанную ситуацию относительно здания пожарного депо, помещения в котором использовались длительное время как жилые, указала со ссылкой на ст. 9.1 Федерального закона 26.01.1996 N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" <2> (который отсылает именно к ч. 2 ст. 7 Вводного закона к ЖК) и ст. 7 Вводного закона к ЖК (явно имея в виду часть вторую данной статьи) на то, что у заселенных на законном основании в жилые помещения сотрудников пожарной охраны и членов их семей возникло право социального найма в отношении занимаемых ими помещений. Впрочем, этот вывод сделан вскользь в мотивировочной части судебного акта, нельзя даже с уверенностью сказать: это собственное суждение Судебной коллегии или же изложение правовой позиции заявителя с учетом того, что спор по существу Судебная коллегия не разрешила, направила дело на новое рассмотрение <3>.
Последние изменения: Обеспечение пожарной безопасности на производственном объекте
(КонсультантПлюс, 2025)Требования пожарной безопасности касаются проектирования, строительства, монтажа, эксплуатации, реконструкции, технического перевооружения объектов предприятий, обслуживающих колесные транспортные средства и сельскохозяйственную технику (за исключением, например, зданий пожарных депо) (п. п. 1.1 - 1.3 СП 364.1311500.2018).
(КонсультантПлюс, 2025)Требования пожарной безопасности касаются проектирования, строительства, монтажа, эксплуатации, реконструкции, технического перевооружения объектов предприятий, обслуживающих колесные транспортные средства и сельскохозяйственную технику (за исключением, например, зданий пожарных депо) (п. п. 1.1 - 1.3 СП 364.1311500.2018).
Статья: О повышении защищенности граждан, их имущества и объектов экономики от пожаров
(Семенова У.С., Шеншин В.М.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2022, N 10)Внесены изменения в ст. 97, регулирующую вопросы размещения подразделений пожарной охраны и зданий пожарных депо на производственных объектах.
(Семенова У.С., Шеншин В.М.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2022, N 10)Внесены изменения в ст. 97, регулирующую вопросы размещения подразделений пожарной охраны и зданий пожарных депо на производственных объектах.