Заказчик обязан оказывать содействие подрядчику
Подборка наиболее важных документов по запросу Заказчик обязан оказывать содействие подрядчику (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 762 "Обязанности заказчика" ГК РФ"Закон обязывает заказчика оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре (статьи 718, 762 ГК РФ)."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 747 "Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда" ГК РФ"Таким образом, заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ только в случае прямого указания такой обязанности в контракте, оплата оказанных услуг определяется условиями контракта."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как согласовать условие о содействии заказчика при выполнении работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)1. Что понимается под содействием заказчика при выполнении работ по договору подряда и когда заказчик должен оказывать содействие
(КонсультантПлюс, 2025)1. Что понимается под содействием заказчика при выполнении работ по договору подряда и когда заказчик должен оказывать содействие
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)Статья 718. Содействие заказчика
(ред. от 24.06.2025)Статья 718. Содействие заказчика
Готовое решение: Риски заказчика при заключении договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если стороны согласовали обязанность заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, а заказчик ее не исполнил, подрядчик вправе потребовать возмещения убытков, вызванных этим (в том числе издержек из-за простоя), либо переноса сроков выполнения работы, либо увеличения цены (п. 1 ст. 718 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если стороны согласовали обязанность заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, а заказчик ее не исполнил, подрядчик вправе потребовать возмещения убытков, вызванных этим (в том числе издержек из-за простоя), либо переноса сроков выполнения работы, либо увеличения цены (п. 1 ст. 718 ГК РФ).
"Цена гражданско-правового договора: монография"
(Томтосов А.А.)
("Юстицинформ", 2023)По договору подряда подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе заказчика выполнить это требование подрядчик вправе требовать расторжения договора (п. 6 ст. 709 ГК РФ). Подрядчик вправе требовать увеличения указанной в договоре цены работы в случае неисполнения заказчиком условия оказывать подрядчику содействие в выполнении работы (п. 1 ст. 718 ГК РФ). Заказчик вправе по общему правилу потребовать от подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования (п. 1 ст. 723 ГК РФ).
(Томтосов А.А.)
("Юстицинформ", 2023)По договору подряда подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе заказчика выполнить это требование подрядчик вправе требовать расторжения договора (п. 6 ст. 709 ГК РФ). Подрядчик вправе требовать увеличения указанной в договоре цены работы в случае неисполнения заказчиком условия оказывать подрядчику содействие в выполнении работы (п. 1 ст. 718 ГК РФ). Заказчик вправе по общему правилу потребовать от подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования (п. 1 ст. 723 ГК РФ).
Готовое решение: Риски подрядчика при заключении договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)При нарушении срока выполнения работы вы не вправе будете обосновать просрочку неоказанием содействия, ссылаясь на ст. 406, п. 1 ст. 718 ГК РФ, и в силу п. 1 ст. 330 ГК РФ должны будете по требованию заказчика уплатить неустойку, установленную договором. Такая позиция встречается в судебной практике (Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2018 N 21АП-2976/2017). В приведенном примере в договоре было согласовано право, а не обязанность заказчика оказывать содействие, не установлена обязанность заказчика передать подрядчику техническую документацию. Суд учел, что подрядчик продолжил выполнение работы, об их приостановлении в соответствии с п. 1 ст. 716, п. 1 ст. 719 ГК РФ не сообщал.
(КонсультантПлюс, 2025)При нарушении срока выполнения работы вы не вправе будете обосновать просрочку неоказанием содействия, ссылаясь на ст. 406, п. 1 ст. 718 ГК РФ, и в силу п. 1 ст. 330 ГК РФ должны будете по требованию заказчика уплатить неустойку, установленную договором. Такая позиция встречается в судебной практике (Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2018 N 21АП-2976/2017). В приведенном примере в договоре было согласовано право, а не обязанность заказчика оказывать содействие, не установлена обязанность заказчика передать подрядчику техническую документацию. Суд учел, что подрядчик продолжил выполнение работы, об их приостановлении в соответствии с п. 1 ст. 716, п. 1 ст. 719 ГК РФ не сообщал.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)8. Статья 718 ГК РФ закрепляет обязанность заказчика оказывать содействие подрядчику и устанавливает правовые последствия ее неисполнения: подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, перенесения сроков исполнения работы или увеличения указанной в договоре цены работы. При этом первые два права подрядчика характерны для всех исследованных правопорядков, в то время как третье является особенностью российской правовой системы и на данный момент не применяется судами на практике в силу его резервного характера. Если выполнение работ стало невозможным вследствие неисполнения заказчиком обязанности по содействию, подрядчик имеет право на оплату фактически выполненных работ.
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)8. Статья 718 ГК РФ закрепляет обязанность заказчика оказывать содействие подрядчику и устанавливает правовые последствия ее неисполнения: подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, перенесения сроков исполнения работы или увеличения указанной в договоре цены работы. При этом первые два права подрядчика характерны для всех исследованных правопорядков, в то время как третье является особенностью российской правовой системы и на данный момент не применяется судами на практике в силу его резервного характера. Если выполнение работ стало невозможным вследствие неисполнения заказчиком обязанности по содействию, подрядчик имеет право на оплату фактически выполненных работ.
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения2.1. Пример того, правомерно ли взыскивать убытки с заказчика, не оказавшего подрядчику предусмотренного договором подряда содействия
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)Пунктами 2.3.3, 2.3.4 договора установлена обязанность заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работ в случаях и порядке, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации; предоставить подрядчику грузоподъемные механизмы, необходимые при монтаже ангара, а именно, автокран с крановщиком и фронтальный погрузчик с водителем.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)Пунктами 2.3.3, 2.3.4 договора установлена обязанность заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работ в случаях и порядке, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации; предоставить подрядчику грузоподъемные механизмы, необходимые при монтаже ангара, а именно, автокран с крановщиком и фронтальный погрузчик с водителем.
"Перемена лиц в обязательстве и ответственность за нарушение обязательства: комментарий к статьям 330 - 333, 380 - 381, 382 - 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)Но, как следует из комментируемой статьи в системном единстве с рядом специальных норм ГК РФ, российский закон идет иным путем и выводит универсальную концепцию кредиторской обязанности, за нарушение которой кредитор привлекается именно к ответственности. Получается, тот факт, что у кредитора имеется субъективное право требовать исполнения, которому противостоит обязанность должника такое исполнение осуществить, не противоречит тому, что кредитор оказывается связанным обязанностью предлагаемое должником исполнение принять и содействовать ему иным образом. Позиция кредитора в обязательстве оказывается увязана с особыми его же обязанностями. На такую квалификацию указывает прежде всего то, что, согласно п. 2 ст. 406 ГК РФ, в случае просрочки кредитора должник имеет право требовать от него возмещения убытков, если отсутствуют основания освобождения от ответственности. Такое словоупотребление явно указывает на то, что просрочка кредитора представляет собой - по тексту ГК РФ - неправомерное поведение. Кроме того, целый ряд специальных норм прямо говорит об обязанности принять исполнение или содействовать ему. Например, в силу п. 1 ст. 454 и п. 1, 2 ст. 484 ГК РФ покупатель обязан принять товар и совершить действия, которые необходимы для обеспечения передачи и получения товара. В силу п. 1 ст. 702 и п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан принять результат работ, п. 1 ст. 719 ГК РФ говорит об обязанности заказчика по предоставлению подрядчику материалов или подлежащей переработке (обработке) вещи, а п. 1 ст. 718 ГК РФ обязывает заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работ. В силу п. 1 ст. 899 ГК РФ поклажедатель обязан забрать переданную на хранение вещь по окончании срока хранения. Примеры можно продолжать. С учетом содержания п. 2 ст. 406 ГК РФ эти упоминания обязанностей кредитора в указанных нормах следует толковать буквально как означающие неправомерность поведения кредитора, отступающего от данного стандарта поведения.
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)Но, как следует из комментируемой статьи в системном единстве с рядом специальных норм ГК РФ, российский закон идет иным путем и выводит универсальную концепцию кредиторской обязанности, за нарушение которой кредитор привлекается именно к ответственности. Получается, тот факт, что у кредитора имеется субъективное право требовать исполнения, которому противостоит обязанность должника такое исполнение осуществить, не противоречит тому, что кредитор оказывается связанным обязанностью предлагаемое должником исполнение принять и содействовать ему иным образом. Позиция кредитора в обязательстве оказывается увязана с особыми его же обязанностями. На такую квалификацию указывает прежде всего то, что, согласно п. 2 ст. 406 ГК РФ, в случае просрочки кредитора должник имеет право требовать от него возмещения убытков, если отсутствуют основания освобождения от ответственности. Такое словоупотребление явно указывает на то, что просрочка кредитора представляет собой - по тексту ГК РФ - неправомерное поведение. Кроме того, целый ряд специальных норм прямо говорит об обязанности принять исполнение или содействовать ему. Например, в силу п. 1 ст. 454 и п. 1, 2 ст. 484 ГК РФ покупатель обязан принять товар и совершить действия, которые необходимы для обеспечения передачи и получения товара. В силу п. 1 ст. 702 и п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан принять результат работ, п. 1 ст. 719 ГК РФ говорит об обязанности заказчика по предоставлению подрядчику материалов или подлежащей переработке (обработке) вещи, а п. 1 ст. 718 ГК РФ обязывает заказчика оказывать подрядчику содействие в выполнении работ. В силу п. 1 ст. 899 ГК РФ поклажедатель обязан забрать переданную на хранение вещь по окончании срока хранения. Примеры можно продолжать. С учетом содержания п. 2 ст. 406 ГК РФ эти упоминания обязанностей кредитора в указанных нормах следует толковать буквально как означающие неправомерность поведения кредитора, отступающего от данного стандарта поведения.
Готовое решение: Какую ответственность несут стороны по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Так, заказчик, который не оказал подрядчику предусмотренное договором содействие в выполнении работы, должен возместить причиненные убытки, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, если подрядчик правомерно заявит такое требование (п. 1 ст. 718 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Так, заказчик, который не оказал подрядчику предусмотренное договором содействие в выполнении работы, должен возместить причиненные убытки, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, если подрядчик правомерно заявит такое требование (п. 1 ст. 718 ГК РФ).
Статья: Договор возмездного оказания услуг в современном гражданском праве: теоретическая конструкция и перспективы законодательной регламентации
(Гутников О.В.)
("Журнал российского права", 2024, N 7)<20> Иногда заказчик может давать указания о способах выполнения работы, такие способы также могут определяться в договоре. Кроме того, в договоре подряда могут быть определены случаи, объем и порядок, в каком заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работы (п. 1 ст. 718).
(Гутников О.В.)
("Журнал российского права", 2024, N 7)<20> Иногда заказчик может давать указания о способах выполнения работы, такие способы также могут определяться в договоре. Кроме того, в договоре подряда могут быть определены случаи, объем и порядок, в каком заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работы (п. 1 ст. 718).