Выполнение работ из материалов заказчика ГК РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Выполнение работ из материалов заказчика ГК РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Строительный подряд: Заказчик хочет обязать Подрядчика возвратить остатки материалов, из которых производились работы
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ст. ст. 8, 309, 310, 713, 714, 740, 743, 1102, 1109 ГК РФ
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ст. ст. 8, 309, 310, 713, 714, 740, 743, 1102, 1109 ГК РФ
Перспективы и риски арбитражного спора: Строительный подряд: Заказчик хочет взыскать с Подрядчика стоимость остатков материалов, из которых производились работы
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ст. ст. 8, 309, 310, 713, 714, 740, 743, 1102, 1109 ГК РФ
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ст. ст. 8, 309, 310, 713, 714, 740, 743, 1102, 1109 ГК РФ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как составить смешанный договор оказания услуг и выполнения работ (подряда)
(КонсультантПлюс, 2025)Особенностей составления смешанного договора подряда и оказания услуг при предоставлении материалов заказчиком нет. Главное - зафиксировать в договоре, что материалы предоставляет заказчик. При составлении такого договора в части согласования условий о предоставлении заказчиком материалов согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ будут применяться нормы гл. 37 ГК РФ о договоре подряда, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Поскольку вопросы предоставления материалов и выполнения работ с использованием материалов заказчика регулируются п. 1 ст. 704, ст. 713 ГК РФ, то в силу ст. 783 ГК РФ эти положения распространяются и на договор возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. ст. 779 - 782 ГК РФ о нем, а также особенностям предмета этого договора. Таким образом, в данном случае регулирование отношений в части предоставления материалов совпадает. При согласовании соответствующих условий в смешанном договоре учтите рекомендации, данные применительно к договору подряда, в том числе рекомендации на случай, если материалы передаются заказчиком в собственность подрядчика/исполнителя.
(КонсультантПлюс, 2025)Особенностей составления смешанного договора подряда и оказания услуг при предоставлении материалов заказчиком нет. Главное - зафиксировать в договоре, что материалы предоставляет заказчик. При составлении такого договора в части согласования условий о предоставлении заказчиком материалов согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ будут применяться нормы гл. 37 ГК РФ о договоре подряда, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Поскольку вопросы предоставления материалов и выполнения работ с использованием материалов заказчика регулируются п. 1 ст. 704, ст. 713 ГК РФ, то в силу ст. 783 ГК РФ эти положения распространяются и на договор возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. ст. 779 - 782 ГК РФ о нем, а также особенностям предмета этого договора. Таким образом, в данном случае регулирование отношений в части предоставления материалов совпадает. При согласовании соответствующих условий в смешанном договоре учтите рекомендации, данные применительно к договору подряда, в том числе рекомендации на случай, если материалы передаются заказчиком в собственность подрядчика/исполнителя.
Статья: Договор толлинга
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Так, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). По общему правилу работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК РФ), однако данная норма является диспозитивной и может быть изменена по соглашению сторон. Кроме того, ст. 713 ГК РФ регулирует порядок выполнения работы за счет материалов заказчика, а в ст. 714 ГК РФ идет речь об ответственности подрядчика за несохранность переданных ему заказчиком вещей. В рассматриваемой ситуации работа выполняется иждивением заказчика за счет передачи им переработчику давальческого сырья с целью последующей переработки. Таким образом, отношения из договора толлинга укладываются в предмет договора подряда, который регулируется правилами § 1 гл. 37 ГК РФ.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Так, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). По общему правилу работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК РФ), однако данная норма является диспозитивной и может быть изменена по соглашению сторон. Кроме того, ст. 713 ГК РФ регулирует порядок выполнения работы за счет материалов заказчика, а в ст. 714 ГК РФ идет речь об ответственности подрядчика за несохранность переданных ему заказчиком вещей. В рассматриваемой ситуации работа выполняется иждивением заказчика за счет передачи им переработчику давальческого сырья с целью последующей переработки. Таким образом, отношения из договора толлинга укладываются в предмет договора подряда, который регулируется правилами § 1 гл. 37 ГК РФ.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика
(ред. от 24.06.2025)Статья 734. Выполнение работы из материала заказчика
"Обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2022 г."
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023)Характерной особенностью связи продавца и покупателя, закрепленной в соглашении (договоре-соглашении) о купле-продаже, является то, что по подобному соглашению одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель должен принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (пункт 1 статьи 454 ГК РФ). В ситуации, когда стороны договора подряда исключают действие содержащейся в пункте 1 статьи 704 ГК РФ диспозитивной нормы о том, что работы выполняются из материалов подрядчика, и заказчик фактически передает эти материалы подрядчику для выполнения работ, между ними не возникают отношения по купле-продаже. Равным образом при закреплении в соглашении подрядчика и заказчика договорной обязанности о содействии заказчика (статья 718 ГК РФ) данная договорная обязанность не имеет самостоятельной правовой природы, она выступает частью подрядных отношений и является встречной по отношению к обязанности подрядчика своевременно начать и в согласованный срок закончить работы.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2023)Характерной особенностью связи продавца и покупателя, закрепленной в соглашении (договоре-соглашении) о купле-продаже, является то, что по подобному соглашению одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель должен принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (пункт 1 статьи 454 ГК РФ). В ситуации, когда стороны договора подряда исключают действие содержащейся в пункте 1 статьи 704 ГК РФ диспозитивной нормы о том, что работы выполняются из материалов подрядчика, и заказчик фактически передает эти материалы подрядчику для выполнения работ, между ними не возникают отношения по купле-продаже. Равным образом при закреплении в соглашении подрядчика и заказчика договорной обязанности о содействии заказчика (статья 718 ГК РФ) данная договорная обязанность не имеет самостоятельной правовой природы, она выступает частью подрядных отношений и является встречной по отношению к обязанности подрядчика своевременно начать и в согласованный срок закончить работы.
Готовое решение: Риски заказчика при заключении договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если в договоре подряда в силу п. 1 ст. 704 ГК РФ согласована ваша обязанность как заказчика предоставить материалы для выполнения работы, то в случае ее неисполнения, которое препятствует исполнению договора подрядчиком, последний вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить (п. 1 ст. 719 ГК РФ). Следовательно, в силу п. 3 ст. 405 ГК РФ подрядчик не будет считаться просрочившим, а потому не будет нести ответственность перед вами за убытки, причиненные в связи с задержкой выполнения работ.
(КонсультантПлюс, 2025)Если в договоре подряда в силу п. 1 ст. 704 ГК РФ согласована ваша обязанность как заказчика предоставить материалы для выполнения работы, то в случае ее неисполнения, которое препятствует исполнению договора подрядчиком, последний вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить (п. 1 ст. 719 ГК РФ). Следовательно, в силу п. 3 ст. 405 ГК РФ подрядчик не будет считаться просрочившим, а потому не будет нести ответственность перед вами за убытки, причиненные в связи с задержкой выполнения работ.
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете затраты на неплановый ремонт компьютера с привлечением специализированной компании, если запасная часть для ремонта предоставлена организацией, а первоначальная стоимость компьютера: а) превышает лимит стоимости основных средств, установленный с учетом существенности информации о них (компьютер учитывается в составе ОС); б) ниже указанного лимита (стоимость компьютера списана в расходы организации)?..
(Консультация эксперта, 2025)В данном случае ремонт компьютера выполняет сторонняя организация в соответствии с заключенным с ней договором подряда (п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ). Поскольку работа выполняется с использованием материалов заказчика, подрядчик обязан после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала (п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 713 ГК РФ).
(Консультация эксперта, 2025)В данном случае ремонт компьютера выполняет сторонняя организация в соответствии с заключенным с ней договором подряда (п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ). Поскольку работа выполняется с использованием материалов заказчика, подрядчик обязан после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала (п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 713 ГК РФ).
Готовое решение: Как согласовать условия о качестве работы по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Нужно ли предварительно согласовывать с заказчиком возможность замены используемых в процессе выполнения работы материалов на более дешевый аналог
(КонсультантПлюс, 2025)Нужно ли предварительно согласовывать с заказчиком возможность замены используемых в процессе выполнения работы материалов на более дешевый аналог
Корреспонденция счетов: Как отразить в учете организации-подрядчика получение от заказчика строительных материалов и оборудования для выполнения работ по договору строительного подряда, а также возврат оборудования после выполнения работ?..
(Консультация эксперта, 2025)В этом случае подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (п. 1 ст. 713, п. 2 ст. 702 ГК РФ).
(Консультация эксперта, 2025)В этом случае подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (п. 1 ст. 713, п. 2 ст. 702 ГК РФ).
Готовое решение: Как согласовать условие о предоставлении материалов и оборудования для выполнения работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если работы выполняются из материалов заказчика, подрядчик должен использовать полученный материал экономно и расчетливо (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Однако, если подрядчику не хватило материала по обстоятельствам, за которые он не отвечает, полагаем, стороны в силу принципа свободы договора могут согласовать, например, что в этом случае подрядчик вправе приобрести недостающий материал, а заказчик компенсирует ему затраченные на приобретение материала денежные средства сверх цены. Стороны могут оговорить и пределы такой компенсации (по сумме, или в пределах определенного процента от исходного количества материалов, или иным образом).
(КонсультантПлюс, 2025)Если работы выполняются из материалов заказчика, подрядчик должен использовать полученный материал экономно и расчетливо (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Однако, если подрядчику не хватило материала по обстоятельствам, за которые он не отвечает, полагаем, стороны в силу принципа свободы договора могут согласовать, например, что в этом случае подрядчик вправе приобрести недостающий материал, а заказчик компенсирует ему затраченные на приобретение материала денежные средства сверх цены. Стороны могут оговорить и пределы такой компенсации (по сумме, или в пределах определенного процента от исходного количества материалов, или иным образом).
Готовое решение: В каких случаях и как подрядчик может отказаться от договора подряда в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2025)В частности, если существует угроза выполнения работ ненадлежащего качества (например, когда заказчик предоставил некачественные материалы), вам нужно немедленно предупредить об этом заказчика, приостановив соответствующие работы (ст. 716 ГК РФ). Для этого рекомендуем направить заказчику письмо с требованием устранить обстоятельства, которые препятствуют надлежащему выполнению работ. Поясните, как эти обстоятельства влияют на качество работ. Четко сформулируйте, что требуется сделать заказчику, например - заменить непригодную для выполнения работ техническую документацию.
(КонсультантПлюс, 2025)В частности, если существует угроза выполнения работ ненадлежащего качества (например, когда заказчик предоставил некачественные материалы), вам нужно немедленно предупредить об этом заказчика, приостановив соответствующие работы (ст. 716 ГК РФ). Для этого рекомендуем направить заказчику письмо с требованием устранить обстоятельства, которые препятствуют надлежащему выполнению работ. Поясните, как эти обстоятельства влияют на качество работ. Четко сформулируйте, что требуется сделать заказчику, например - заменить непригодную для выполнения работ техническую документацию.
Статья: Что нужно учесть заказчику при реализации проектов
(Авдеева И.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Обязательно необходимо подтвердить факт передачи подрядчику проектной документации, поскольку по правилам ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе при бездействии заказчика, выражающемся в непередаче необходимых для надлежащего выполнения работ материалов и документов. Правильнее всего сделать это путем указания в самом договоре, что проектная документация, необходимая для выполнения работ, получена подрядчиком в момент подписания договора, замечаний по ее достаточности для выполнения работ у подрядчика не имеется.
(Авдеева И.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)Обязательно необходимо подтвердить факт передачи подрядчику проектной документации, поскольку по правилам ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе при бездействии заказчика, выражающемся в непередаче необходимых для надлежащего выполнения работ материалов и документов. Правильнее всего сделать это путем указания в самом договоре, что проектная документация, необходимая для выполнения работ, получена подрядчиком в момент подписания договора, замечаний по ее достаточности для выполнения работ у подрядчика не имеется.
Статья: Основания досрочного расторжения договора строительного подряда в Российской Федерации
(Ефимцева Т.В., Воронцова А.В.)
("Хозяйство и право", 2023, N 2)Эту позицию также подтверждает норма п. 3 ст. 745 ГК РФ, согласно которой в случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора, рассчитанной пропорционально выполненному объему работ. И здесь возможны два варианта использования данного права: в том случае, когда заказчик передает подрядчику давальческий материал и оборудование, непригодное для работы, а также в случае, когда между сторонами заключен отдельный договор купли-продажи материалов. Данный договор не рассматривается самостоятельным, так как в данном случае лицо, предоставившее материал, является ответственным как заказчик, а не продавец в договоре купли-продажи. По договору строительного подряда заказчик может снабжать подрядчика материалами, которые будут использованы при производстве работ. О материале заказчика, переданном в переработку подрядчику, упоминает п. 2 ст. 741 ГК РФ, но максимально прямо возможность такой передачи установлена в п. 1 ст. 745 ГК РФ <8>.
(Ефимцева Т.В., Воронцова А.В.)
("Хозяйство и право", 2023, N 2)Эту позицию также подтверждает норма п. 3 ст. 745 ГК РФ, согласно которой в случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ и отказа заказчика от их замены подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и потребовать от заказчика уплаты цены договора, рассчитанной пропорционально выполненному объему работ. И здесь возможны два варианта использования данного права: в том случае, когда заказчик передает подрядчику давальческий материал и оборудование, непригодное для работы, а также в случае, когда между сторонами заключен отдельный договор купли-продажи материалов. Данный договор не рассматривается самостоятельным, так как в данном случае лицо, предоставившее материал, является ответственным как заказчик, а не продавец в договоре купли-продажи. По договору строительного подряда заказчик может снабжать подрядчика материалами, которые будут использованы при производстве работ. О материале заказчика, переданном в переработку подрядчику, упоминает п. 2 ст. 741 ГК РФ, но максимально прямо возможность такой передачи установлена в п. 1 ст. 745 ГК РФ <8>.
Вопрос: Организация ввезла товар (краску в банках) из Белоруссии. В связи с изменением логотипа проводится ребрендинг, добавляется новый компонент и заменяется тара. Для этих работ товар возвращается поставщику и затем обратно ввозится в РФ. Какой договор можно заключить и каков будет порядок уплаты НДС?
(Консультация эксперта, 2023)Договор подряда предусматривает выполнение работ с использованием материала заказчика (ст. 713 ГК РФ).
(Консультация эксперта, 2023)Договор подряда предусматривает выполнение работ с использованием материала заказчика (ст. 713 ГК РФ).
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Получение согласия заказчика. Следующим этапом в механизме согласования дополнительных работ является получение согласия заказчика на их проведение и оплату <1>. В данном случае законодатель опять же прямо не устанавливает, должно ли это согласие быть прямым или подразумеваемым, в каких формах оно может быть выражено. Эта недосказанность и породила целый ряд противоречивых позиций как в доктрине, так и в судебной практике. Некоторые авторы пытаются провести некую классификацию тех форм, в которых может быть выражено согласие заказчика на дополнительные работы <2>. Так, классической формой выражения такого согласия с учетом положений ст. 450, 452 ГК РФ является подписание сторонами дополнительного соглашения к договору строительного подряда, конкретизирующего виды и стоимость подлежащих выполнению дополнительных работ <3>. Именно в таком случае у суда, скорее всего, не возникнет никаких вопросов о согласовании таких работ. Однако заключение дополнительного соглашения, как справедливо указывают суды, ввиду отсутствия указаний на это в ст. 743 ГК РФ и принципа диспозитивности гражданского права не является единственно возможным способом согласования выполнения дополнительных работ <4>. Анализ судебной практики показывает, что суды признают в качестве надлежащих такие формы согласования дополнительных работ, как переписка сторон, в том числе электронная <5>, проведение оперативного совещания с составлением протокола <6>, подписание акта о согласовании объемов дополнительных работ <7>, конклюдентная передача заказчиком давальческого материала, необходимого для выполнения таких работ <8>.
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Получение согласия заказчика. Следующим этапом в механизме согласования дополнительных работ является получение согласия заказчика на их проведение и оплату <1>. В данном случае законодатель опять же прямо не устанавливает, должно ли это согласие быть прямым или подразумеваемым, в каких формах оно может быть выражено. Эта недосказанность и породила целый ряд противоречивых позиций как в доктрине, так и в судебной практике. Некоторые авторы пытаются провести некую классификацию тех форм, в которых может быть выражено согласие заказчика на дополнительные работы <2>. Так, классической формой выражения такого согласия с учетом положений ст. 450, 452 ГК РФ является подписание сторонами дополнительного соглашения к договору строительного подряда, конкретизирующего виды и стоимость подлежащих выполнению дополнительных работ <3>. Именно в таком случае у суда, скорее всего, не возникнет никаких вопросов о согласовании таких работ. Однако заключение дополнительного соглашения, как справедливо указывают суды, ввиду отсутствия указаний на это в ст. 743 ГК РФ и принципа диспозитивности гражданского права не является единственно возможным способом согласования выполнения дополнительных работ <4>. Анализ судебной практики показывает, что суды признают в качестве надлежащих такие формы согласования дополнительных работ, как переписка сторон, в том числе электронная <5>, проведение оперативного совещания с составлением протокола <6>, подписание акта о согласовании объемов дополнительных работ <7>, конклюдентная передача заказчиком давальческого материала, необходимого для выполнения таких работ <8>.