Временный мост
Подборка наиболее важных документов по запросу Временный мост (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Удержание, снижение и списание неустойки по контракту по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Оценивая обстоятельства просрочки исполнения обязательств по контракту, суды приняли во внимание переписку сторон в рамках исполнения контракта, в соответствии с которой общество предупреждало учреждение о невозможности приобретения предусмотренного проектной документацией временного моста САРМ и его доставки к месту выполнения работ, предлагало заказчику вариант замены временного моста, предусмотренного проектной документацией, в том числе изготовило проектную документацию на изменение конструкции временного моста, которая получила положительное заключение... учитывая, что учреждение не согласовало изменения проектного решения в части устройства временного моста со стороны учреждения, а также не внесло соответствующего изменения в контракт, суды пришли к выводу о том, что действия истца не позволили подрядчику продолжить выполнение работ по контракту, поэтому признали вину учреждения в нарушении срока выполнения работ и применили положения статьи 404 ГК РФ, предусматривающие уменьшение размера ответственности должника в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон.
(КонсультантПлюс, 2025)Оценивая обстоятельства просрочки исполнения обязательств по контракту, суды приняли во внимание переписку сторон в рамках исполнения контракта, в соответствии с которой общество предупреждало учреждение о невозможности приобретения предусмотренного проектной документацией временного моста САРМ и его доставки к месту выполнения работ, предлагало заказчику вариант замены временного моста, предусмотренного проектной документацией, в том числе изготовило проектную документацию на изменение конструкции временного моста, которая получила положительное заключение... учитывая, что учреждение не согласовало изменения проектного решения в части устройства временного моста со стороны учреждения, а также не внесло соответствующего изменения в контракт, суды пришли к выводу о том, что действия истца не позволили подрядчику продолжить выполнение работ по контракту, поэтому признали вину учреждения в нарушении срока выполнения работ и применили положения статьи 404 ГК РФ, предусматривающие уменьшение размера ответственности должника в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Строительство: бухгалтерский и налоговый учет"
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2025)к) сооружение рабочего моста, необходимого для транспортных связей между берегами реки, временных пешеходных мостов и переходов при наличии экономического обоснования либо при отсутствии иного технического решения в организации производства работ, отраженных в разделе ПОС объекта капитального строительства;
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2025)к) сооружение рабочего моста, необходимого для транспортных связей между берегами реки, временных пешеходных мостов и переходов при наличии экономического обоснования либо при отсутствии иного технического решения в организации производства работ, отраженных в разделе ПОС объекта капитального строительства;
Нормативные акты
"ФССЦ 81-01-2001. Цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве. Книги 06 - 11"
(утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 876/пр)
(ред. от 20.12.2021)Группа 07.3.02.05 Строения пролетные из инвентарных пакетов для временных мостов
(утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2019 N 876/пр)
(ред. от 20.12.2021)Группа 07.3.02.05 Строения пролетные из инвентарных пакетов для временных мостов
"ОДМ 218.2.029-2013. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по использованию комплекта среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции искусственных сооружений"
(издан на основании Распоряжения Росавтодора от 31.05.2013 N 732-р)12 Организация эксплуатации временных мостов из комплекта САРМ
(издан на основании Распоряжения Росавтодора от 31.05.2013 N 732-р)12 Организация эксплуатации временных мостов из комплекта САРМ