В договоре подряда не определен срок выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу В договоре подряда не определен срок выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Расторжение договора подряда по соглашению сторон
(КонсультантПлюс, 2025)Поскольку взаимные обязательства сторон по договору прекращены Соглашением о его расторжении, судебные инстанции указали, что подрядчик обязан передать заказчику исполнительно-техническую документацию, необходимую для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в части, касающейся выполненных работ до момента расторжения договора подряда.
(КонсультантПлюс, 2025)Поскольку взаимные обязательства сторон по договору прекращены Соглашением о его расторжении, судебные инстанции указали, что подрядчик обязан передать заказчику исполнительно-техническую документацию, необходимую для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в части, касающейся выполненных работ до момента расторжения договора подряда.
Позиции судов по спорным вопросам. Трудовое право: Перезаключение и продление срочного трудового договора
(КонсультантПлюс, 2025)...Возражая против иска [о признании трудового договора бессрочным - ред.], ответчик указал на то обстоятельство, что основанием для заключения срочного трудового договора являлся временный характер работы Б... Иные обстоятельства, делающие невозможным заключение с истцом трудового договора на неопределенный срок, ответчиком не заявлены.
(КонсультантПлюс, 2025)...Возражая против иска [о признании трудового договора бессрочным - ред.], ответчик указал на то обстоятельство, что основанием для заключения срочного трудового договора являлся временный характер работы Б... Иные обстоятельства, делающие невозможным заключение с истцом трудового договора на неопределенный срок, ответчиком не заявлены.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Являются ли сроки выполнения работ существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Суд, установив, что в договоре подряда не определены сроки выполнения работ, со ссылкой на статьи 708 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации признал договор незаключенным ввиду несогласования сторонами существенного условия...
Являются ли сроки выполнения работ существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Суд, установив, что в договоре подряда не определены сроки выполнения работ, со ссылкой на статьи 708 и 740 Гражданского кодекса Российской Федерации признал договор незаключенным ввиду несогласования сторонами существенного условия...
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Можно ли срок начала или окончания работ определять моментом заключения договора подряда или периодом времени с момента его заключения
(КонсультантПлюс, 2025)Доводы дирекции о том, что договоры подряда являются незаключенными, поскольку в них не определен начальный срок выполнения работ, монтаж оборудования проведен некачественно, оценены судами первой и апелляционной инстанций и правомерно отклонены. Суды установили, что в пунктах 7.1 договоров стороны предусмотрели срок их действия, что свидетельствует о согласовании сроков выполнения работ: начальный - с даты подписания договора, конечный - 40 календарных дней по договору от 13.09.2007 N 23 и 50 календарных дней по договору от 07.12.2007 N 1. Проведение гидравлического испытания 27.04.2008 (после истечения срока действия договора) не освобождает ответчика от обязанности оплатить принятые работы..."
Можно ли срок начала или окончания работ определять моментом заключения договора подряда или периодом времени с момента его заключения
(КонсультантПлюс, 2025)Доводы дирекции о том, что договоры подряда являются незаключенными, поскольку в них не определен начальный срок выполнения работ, монтаж оборудования проведен некачественно, оценены судами первой и апелляционной инстанций и правомерно отклонены. Суды установили, что в пунктах 7.1 договоров стороны предусмотрели срок их действия, что свидетельствует о согласовании сроков выполнения работ: начальный - с даты подписания договора, конечный - 40 календарных дней по договору от 13.09.2007 N 23 и 50 календарных дней по договору от 07.12.2007 N 1. Проведение гидравлического испытания 27.04.2008 (после истечения срока действия договора) не освобождает ответчика от обязанности оплатить принятые работы..."
Готовое решение: Как согласовать условия о цене и порядке оплаты работ в договоре подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если стороны не определили конкретный срок оплаты, а просто указали, например, что оплата выполненных работ производится заказчиком после подписания акта сдачи-приемки, то, полагаем, срок не будет согласован по правилам ст. 190 ГК РФ. В этой ситуации наступают те же последствия, что и в случае, если срок оплаты не указан в договоре подряда вообще.
(КонсультантПлюс, 2025)Если стороны не определили конкретный срок оплаты, а просто указали, например, что оплата выполненных работ производится заказчиком после подписания акта сдачи-приемки, то, полагаем, срок не будет согласован по правилам ст. 190 ГК РФ. В этой ситуации наступают те же последствия, что и в случае, если срок оплаты не указан в договоре подряда вообще.
Готовое решение: Как составить договор подряда
(КонсультантПлюс, 2025)В отличие от сроков выполнения работ срок действия договора подряда не указывает на моменты времени, когда подрядчик обязан приступить к выполнению предусмотренных договором работ или завершить их (ст. ст. 425, 708 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)В отличие от сроков выполнения работ срок действия договора подряда не указывает на моменты времени, когда подрядчик обязан приступить к выполнению предусмотренных договором работ или завершить их (ст. ст. 425, 708 ГК РФ).
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Является ли доказательством отношений по подряду акт приемки выполненных работ, составленный подрядчиком в одностороннем порядке и не направленный заказчику, если сам договор подряда отсутствует
(КонсультантПлюс, 2025)"...Соответственно, расценивая спорный договор на наличие в них существенного условия договора подряда - сроков начала и окончания исполнения подрядных работ, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что сроки выполнения работ не определены, в связи с чем обоснованно признал спорный договор незаключенным.
Является ли доказательством отношений по подряду акт приемки выполненных работ, составленный подрядчиком в одностороннем порядке и не направленный заказчику, если сам договор подряда отсутствует
(КонсультантПлюс, 2025)"...Соответственно, расценивая спорный договор на наличие в них существенного условия договора подряда - сроков начала и окончания исполнения подрядных работ, суд апелляционной инстанции правомерно указал, что сроки выполнения работ не определены, в связи с чем обоснованно признал спорный договор незаключенным.
Готовое решение: Как исчисляются сроки при работе по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Если условиями контракта начало гарантийного срока не определено, руководствуйтесь правилами, предусмотренными ГК РФ для соответствующего вида договора.
(КонсультантПлюс, 2025)Если условиями контракта начало гарантийного срока не определено, руководствуйтесь правилами, предусмотренными ГК РФ для соответствующего вида договора.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Достаточно ли в договоре подряда определить срок окончания работ, чтобы согласовать условие о сроке выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)Соответственно, расценивая спорные договоры на наличие в них существенного условия договора подряда - сроков начала и окончания исполнения подрядных работ, суды правомерно указали, что сроки выполнения работ не определены, в связи с чем обоснованно признали спорные договоры незаключенными..."
Достаточно ли в договоре подряда определить срок окончания работ, чтобы согласовать условие о сроке выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)Соответственно, расценивая спорные договоры на наличие в них существенного условия договора подряда - сроков начала и окончания исполнения подрядных работ, суды правомерно указали, что сроки выполнения работ не определены, в связи с чем обоснованно признали спорные договоры незаключенными..."
Вопрос: Возможно ли в контракте на выполнение работ по текущему ремонту установить гарантийный срок обнаружения недостатков по аналогии с договорами строительного подряда - пять лет?
("Вестник Института госзакупок", 2023, N 4)Вопрос: Возможно ли в контракте на выполнение работ по текущему ремонту установить гарантийный срок обнаружения недостатков по аналогии с договорами строительного подряда - пять лет?
("Вестник Института госзакупок", 2023, N 4)Вопрос: Возможно ли в контракте на выполнение работ по текущему ремонту установить гарантийный срок обнаружения недостатков по аналогии с договорами строительного подряда - пять лет?
"Обязательства и их исполнение: комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении"
(постатейный)
(Сарбаш С.В.)
("М-Логос", 2022)Пленум полагает, что начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса. Надо понимать, что само по себе указание на уплату аванса, будь ее дата определена законом или договором либо на основании выявления разумного срока, не может определить конечный срок выполнения работ. Поэтому в разъяснении хотя и не устанавливается прямо, но, видимо, подразумевается, что договор подряда определяет период выполнения работ либо содержит конечную дату выполнения работ или позволяет ее определить. Иными словами, условие договора подряда, согласно которому работа должна быть выполнена после получения подрядчиком аванса, конечного срока не определяет. Таким образом, уплата аванса определяет только начальный срок выполнения работ и без дополнительных релевантных условий договора не способна определить весь период, обозначаемый также и конечным сроком.
(постатейный)
(Сарбаш С.В.)
("М-Логос", 2022)Пленум полагает, что начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса. Надо понимать, что само по себе указание на уплату аванса, будь ее дата определена законом или договором либо на основании выявления разумного срока, не может определить конечный срок выполнения работ. Поэтому в разъяснении хотя и не устанавливается прямо, но, видимо, подразумевается, что договор подряда определяет период выполнения работ либо содержит конечную дату выполнения работ или позволяет ее определить. Иными словами, условие договора подряда, согласно которому работа должна быть выполнена после получения подрядчиком аванса, конечного срока не определяет. Таким образом, уплата аванса определяет только начальный срок выполнения работ и без дополнительных релевантных условий договора не способна определить весь период, обозначаемый также и конечным сроком.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Правомерен ли отказ заказчика от оплаты работ, имеющих для него потребительскую ценность, в случае признания договора подряда недействительным или незаключенным
(КонсультантПлюс, 2025)Суды, исследовав представленные доказательства, установив, что стороны не определили сроки начала и окончания выполнения работ, пришли к выводу о незаключенности договора подряда, исходя из того, что работы выполнены, акты приемки выполненных работ, акты приемки-передачи протоколов измерений сторонами подписаны, что свидетельствует о потребительской ценности для ответчика этих работ и желании ими воспользоваться, удовлетворили иск.
Правомерен ли отказ заказчика от оплаты работ, имеющих для него потребительскую ценность, в случае признания договора подряда недействительным или незаключенным
(КонсультантПлюс, 2025)Суды, исследовав представленные доказательства, установив, что стороны не определили сроки начала и окончания выполнения работ, пришли к выводу о незаключенности договора подряда, исходя из того, что работы выполнены, акты приемки выполненных работ, акты приемки-передачи протоколов измерений сторонами подписаны, что свидетельствует о потребительской ценности для ответчика этих работ и желании ими воспользоваться, удовлетворили иск.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Гарантийный срок начинает свой отсчет с даты подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 <1>. При этом, даже если обязательства по договору исполнены, гарантийный срок продолжает течь (речь об этом пойдет далее). Законодательством не определены предельные сроки гарантийных обязательств, которые могут быть установлены заказчиком в договоре подряда.
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Гарантийный срок начинает свой отсчет с даты подписания сторонами актов выполненных работ по форме КС-2 <1>. При этом, даже если обязательства по договору исполнены, гарантийный срок продолжает течь (речь об этом пойдет далее). Законодательством не определены предельные сроки гарантийных обязательств, которые могут быть установлены заказчиком в договоре подряда.
"Правовые аспекты разработки и коммерциализации программного обеспечения"
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)- договора авторского заказа. Согласно п. 1 ст. 1289 ГК РФ произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным;
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)- договора авторского заказа. Согласно п. 1 ст. 1289 ГК РФ произведение, создание которого предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным;