Уведомление о расторжении контракта
Подборка наиболее важных документов по запросу Уведомление о расторжении контракта (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Расторжение государственного (муниципального) контракта в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2025)...Таким образом, уведомление о расторжении контракта должно содержать основания отказа заказчика от исполнения контракта, предусмотренные ГК РФ, что само по себе означает указание конкретных норм права, предусмотренных законодателем в ГК РФ об одностороннем отказе от исполнения контракта. В данном же случае материалы дела свидетельствуют о том, что ответчик не основывался на нормах права при одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
(КонсультантПлюс, 2025)...Таким образом, уведомление о расторжении контракта должно содержать основания отказа заказчика от исполнения контракта, предусмотренные ГК РФ, что само по себе означает указание конкретных норм права, предусмотренных законодателем в ГК РФ об одностороннем отказе от исполнения контракта. В данном же случае материалы дела свидетельствуют о том, что ответчик не основывался на нормах права при одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Возврат аванса по контракту по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)...В связи с неисполнением ответчиком обязательств по контракту в полном объеме истцом было направлено уведомление... о расторжении контракта в одностороннем порядке...
(КонсультантПлюс, 2025)...В связи с неисполнением ответчиком обязательств по контракту в полном объеме истцом было направлено уведомление... о расторжении контракта в одностороннем порядке...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как заказчику расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2025)2.2. Как уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта
(КонсультантПлюс, 2025)2.2. Как уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта
Готовое решение: Как расторгнуть срочный служебный контракт
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как уведомить госслужащего о расторжении срочного контракта
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как уведомить госслужащего о расторжении срочного контракта
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)12.1. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)12.1. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика, если подрядчик не обращался за содействием
(КонсультантПлюс, 2025)"...Поскольку ООО "СибПроектСервис" не выполнило работы в полном объеме в установленный контрактом срок, администрация направила ответчику уведомление о расторжении контракта с требованием возвратить полученные денежные средства в сумме 560 000 руб.
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика, если подрядчик не обращался за содействием
(КонсультантПлюс, 2025)"...Поскольку ООО "СибПроектСервис" не выполнило работы в полном объеме в установленный контрактом срок, администрация направила ответчику уведомление о расторжении контракта с требованием возвратить полученные денежные средства в сумме 560 000 руб.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Признаются ли работы выполненными, если акты составлены (направлены) после расторжения договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что Контракт расторгнут, а вытекающие из него обязательства прекратились. Поскольку Общество не представило доказательств передачи заказчику результата работ по Контракту, основания для удержания подрядчиком аванса с момента получения им уведомления о расторжении Контракта отсутствуют, а исковые требования Учреждения в соответствии со статьей 1102 ГК РФ подлежат удовлетворению..."
Признаются ли работы выполненными, если акты составлены (направлены) после расторжения договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что Контракт расторгнут, а вытекающие из него обязательства прекратились. Поскольку Общество не представило доказательств передачи заказчику результата работ по Контракту, основания для удержания подрядчиком аванса с момента получения им уведомления о расторжении Контракта отсутствуют, а исковые требования Учреждения в соответствии со статьей 1102 ГК РФ подлежат удовлетворению..."
"Комментарий к Федеральному закону от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации"
(постатейный)
(Шкатулла В.И., Маркин Н.С., Надвикова В.В.)
(под ред. В.И. Шкатуллы)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)36. (Наименование структурного подразделения государственного органа) уведомляет гражданского служащего о предстоящем расторжении служебного контракта с соблюдением условий, указанных в п. 33 Положения.
(постатейный)
(Шкатулла В.И., Маркин Н.С., Надвикова В.В.)
(под ред. В.И. Шкатуллы)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)36. (Наименование структурного подразделения государственного органа) уведомляет гражданского служащего о предстоящем расторжении служебного контракта с соблюдением условий, указанных в п. 33 Положения.
Статья: Контрмеры Европейского союза по блокировке иностранного законодательства о санкциях экстерриториального характера
(Щукин А.И.)
("Журнал российского права", 2025, N 10)Спор по делу Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmBH. Это дело предоставило Суду ЕС первую возможность для толкования положений Регламента о блокировке. Так, в данном споре немецкий телекоммуникационный провайдер Telekom, рисковавший подпасть под американские санкции, учитывая его значительное присутствие в США, направил уведомление о расторжении всех контрактов иранскому банку Melli, имеющему филиал в Гамбурге (Германия). Однако возникли сомнения относительно того, будет ли такое расторжение договорных отношений совместимо со ст. 5.1 Регламента о блокировке, которая, по сути, запрещает лицам из ЕС соблюдать санкции США против Ирана. Банк Melli инициировал разбирательство против компании Telekom в земельном суде Гамбурга, заявив о нарушении данного Регламента. В промежуточном решении немецкий суд обязал компанию Telekom выполнять контракты до окончания срока в уведомлении об обычном расторжении договора. Вскоре после этого компания Telekom направила уведомление о расторжении контрактов в обычном порядке.
(Щукин А.И.)
("Журнал российского права", 2025, N 10)Спор по делу Bank Melli Iran v. Telekom Deutschland GmBH. Это дело предоставило Суду ЕС первую возможность для толкования положений Регламента о блокировке. Так, в данном споре немецкий телекоммуникационный провайдер Telekom, рисковавший подпасть под американские санкции, учитывая его значительное присутствие в США, направил уведомление о расторжении всех контрактов иранскому банку Melli, имеющему филиал в Гамбурге (Германия). Однако возникли сомнения относительно того, будет ли такое расторжение договорных отношений совместимо со ст. 5.1 Регламента о блокировке, которая, по сути, запрещает лицам из ЕС соблюдать санкции США против Ирана. Банк Melli инициировал разбирательство против компании Telekom в земельном суде Гамбурга, заявив о нарушении данного Регламента. В промежуточном решении немецкий суд обязал компанию Telekom выполнять контракты до окончания срока в уведомлении об обычном расторжении договора. Вскоре после этого компания Telekom направила уведомление о расторжении контрактов в обычном порядке.
"Субъективный фактор в частном праве: монография"
(Зайцева Н.В.)
("Статут", 2023)При этом следует учитывать, что суды далеко не во всех делах признают оговорки, ограничивающие доктрину отказа от права; когда действия стороны однозначно демонстрируют намерение отказаться от осуществления принадлежащей ей права, наличия соответствующих оговорок может быть недостаточно <1>. В качестве примера такого подхода можно привести спор Tele2 International & others против Post Office Limited. В этом деле рассматривался заключенный сторонами договор, содержащий no waiver clauses, в соответствии с которым любая отсрочка, связанная с направлением уведомления стороне о расторжении договора, не будет квалифицироваться как отказ от соответствующего права. После частичного нарушения со стороны Tele2 своих обязательств, Post Office, руководствуясь соответствующими оговорками контракта, направила уведомление о расторжении договора по истечении года с момента его нарушения.
(Зайцева Н.В.)
("Статут", 2023)При этом следует учитывать, что суды далеко не во всех делах признают оговорки, ограничивающие доктрину отказа от права; когда действия стороны однозначно демонстрируют намерение отказаться от осуществления принадлежащей ей права, наличия соответствующих оговорок может быть недостаточно <1>. В качестве примера такого подхода можно привести спор Tele2 International & others против Post Office Limited. В этом деле рассматривался заключенный сторонами договор, содержащий no waiver clauses, в соответствии с которым любая отсрочка, связанная с направлением уведомления стороне о расторжении договора, не будет квалифицироваться как отказ от соответствующего права. После частичного нарушения со стороны Tele2 своих обязательств, Post Office, руководствуясь соответствующими оговорками контракта, направила уведомление о расторжении договора по истечении года с момента его нарушения.
Статья: Содержание стадии исполнения дисциплинарного взыскания в производстве по дисциплинарным делам
(Лещина Э.Л.)
("Административное право и процесс", 2022, N 11)Исполнение решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Т.А. Малыхиной характеризуется "как завершающая стадия дисциплинарного производства, заключающаяся в осуществлении процессуальных действий, направленных на реализацию принятого решения о привлечении к дисциплинарной ответственности" <5>. По мнению этого автора, "стадия исполнения решения в том числе содержит этап доведения информации о наложении дисциплинарного взыскания до лица, в отношении которого принято решение о наложении взыскания или об объявлении взыскания в устной форме" <6>. Отмечу, что данные действия, при их наличии, не имеют самостоятельного процессуального значения и не могут быть выделены в качестве процессуального этапа, в том числе и в случаях дальнейшего ознакомления служащего с приказом в силу отсутствия здесь признаков процессуальной деятельности. Если указанный автор под этапом понимает информирование служащего о решении руководителя, принятого по материалам разбирательства, служебной проверки, до момента издания приказа о наложении взыскания, например вручение уведомления о расторжении контракта и увольнении, то эти действия также относятся и к этапу подготовки акта о наложении взыскания в целях реализации принятого решения. В теории и практике государственно-управленческой деятельности изданный приказ "объявляется", или "доводится", полностью или в части касающейся. Объявление взыскания в устной форме также является не элементом дисциплинарного производства, а элементом соответствующей процедуры.
(Лещина Э.Л.)
("Административное право и процесс", 2022, N 11)Исполнение решения о привлечении к дисциплинарной ответственности Т.А. Малыхиной характеризуется "как завершающая стадия дисциплинарного производства, заключающаяся в осуществлении процессуальных действий, направленных на реализацию принятого решения о привлечении к дисциплинарной ответственности" <5>. По мнению этого автора, "стадия исполнения решения в том числе содержит этап доведения информации о наложении дисциплинарного взыскания до лица, в отношении которого принято решение о наложении взыскания или об объявлении взыскания в устной форме" <6>. Отмечу, что данные действия, при их наличии, не имеют самостоятельного процессуального значения и не могут быть выделены в качестве процессуального этапа, в том числе и в случаях дальнейшего ознакомления служащего с приказом в силу отсутствия здесь признаков процессуальной деятельности. Если указанный автор под этапом понимает информирование служащего о решении руководителя, принятого по материалам разбирательства, служебной проверки, до момента издания приказа о наложении взыскания, например вручение уведомления о расторжении контракта и увольнении, то эти действия также относятся и к этапу подготовки акта о наложении взыскания в целях реализации принятого решения. В теории и практике государственно-управленческой деятельности изданный приказ "объявляется", или "доводится", полностью или в части касающейся. Объявление взыскания в устной форме также является не элементом дисциплинарного производства, а элементом соответствующей процедуры.
Статья: Обзор некоторых актуальных правовых позиций Верховного Суда РФ по делам, связанным с применением Закона N 44-ФЗ
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 11)ООО неоднократно партиями поставляло скомплектованные подарочные наборы в адрес заказчика, однако администрация, как сказано в решении суда, "уклонялась от приемки поставляемых товаров". Администрация разместила уведомление об одностороннем расторжении контракта со ссылкой на п. 3 ст. 450 ГК РФ, в связи с неоднократным нарушением сроков поставки товара поставщиком.
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2024, N 11)ООО неоднократно партиями поставляло скомплектованные подарочные наборы в адрес заказчика, однако администрация, как сказано в решении суда, "уклонялась от приемки поставляемых товаров". Администрация разместила уведомление об одностороннем расторжении контракта со ссылкой на п. 3 ст. 450 ГК РФ, в связи с неоднократным нарушением сроков поставки товара поставщиком.
Готовое решение: Как отражать возврат товара в бухгалтерском учете
(КонсультантПлюс, 2025)При возврате товара, реализованного на экспорт, оформляют документы, подтверждающие основания возврата. Это может быть документ от иностранного покупателя о наличии брака или иного несоответствия товара по качеству, данные экспертизы, оформленная претензия и т.п., а также уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке или соглашение о его расторжении.
(КонсультантПлюс, 2025)При возврате товара, реализованного на экспорт, оформляют документы, подтверждающие основания возврата. Это может быть документ от иностранного покупателя о наличии брака или иного несоответствия товара по качеству, данные экспертизы, оформленная претензия и т.п., а также уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке или соглашение о его расторжении.