Технический отчет кому сдавать
Подборка наиболее важных документов по запросу Технический отчет кому сдавать (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Приостановление работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2026)30 апреля 2019 года (после получения уведомления о приостановке работ) заказчику представлены технические отчеты о пусконаладочных испытаниях электрооборудования и электроустановок до 1000 В (технический отчет N 2019 04 30/8), что также подтверждает фактическое выполнение работ на объекте после направления уведомления о приостановлении работ, в том числе и пусконаладочных работ.
(КонсультантПлюс, 2026)30 апреля 2019 года (после получения уведомления о приостановке работ) заказчику представлены технические отчеты о пусконаладочных испытаниях электрооборудования и электроустановок до 1000 В (технический отчет N 2019 04 30/8), что также подтверждает фактическое выполнение работ на объекте после направления уведомления о приостановлении работ, в том числе и пусконаладочных работ.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 16 "Обязанности эксперта" Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации""Оспаривая данный технический отчет ООО "Центр оценок и экспертиз" от <дата> ответчиком представлена рецензия ООО "Межрегиональный центр проектирования и кадастра" от <дата>, согласно которой в техническом отчете от <дата> N-Э отсутствуют: данные о том, что специалист предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ; перечень приборов, использованных при проведении экспертизы; перечень нормативно-правовых актов по обследованию и определению технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений; технический отчет не соответствует требованиям ст. 25 Федеральному закону от <дата> N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности", СП 13-102-2003 "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений". При данных обстоятельствах в распоряжении специалиста не было достаточной информации, полученной по результатам всестороннего и полного обследования для дачи достоверных ответов по поставленным вопросам. Следовательно, сделанные специалистом выводы являются необоснованными, недостоверными, а исследование, подтверждающее данные выводы, не проводилось, что является нарушением требований ст. ст. 8 и 16 Федерального закона от <дата> N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности". Технический отчет и работы, произведенные специалистом на объекте исследования выполнены с многочисленными нарушениями действующего законодательства, методик (методических рекомендации) проведении данного вида исследований. В заключении отсутствует общая оценка результатов исследования, ответы на поставленные вопросы не являются исчерпывающими, выводы эксперта исследованием не обоснованы и вызывают сомнения в достоверности, что является основанием для назначения повторной судебной экспертизы (т. 1 л.д. 148 - 175)."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Правовой анализ федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (ФНП N 536, ФНП N 461, ФНП N 528, ФНП N 331)"
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- оформляемый после окончания комплексного опробования акт, фиксирующий сдачу оборудования под давлением в эксплуатацию. С актом должны быть представлены технический отчет о наладочных работах с таблицами и инструкциями, режимными картами, графиками и другими материалами, отражающими установленные и фактически полученные данные по настройке и регулировке устройств, описания и чертежи всех изменений (схемных, конструктивных), которые были внесены на стадии наладки (п. 211);
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)- оформляемый после окончания комплексного опробования акт, фиксирующий сдачу оборудования под давлением в эксплуатацию. С актом должны быть представлены технический отчет о наладочных работах с таблицами и инструкциями, режимными картами, графиками и другими материалами, отражающими установленные и фактически полученные данные по настройке и регулировке устройств, описания и чертежи всех изменений (схемных, конструктивных), которые были внесены на стадии наладки (п. 211);
Тематический выпуск: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2022 год
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 4)Как указал суд, признавая позицию истца правомерной, установлено, что технический отчет был представлен ответчиком с нарушением установленного срока.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 4)Как указал суд, признавая позицию истца правомерной, установлено, что технический отчет был представлен ответчиком с нарушением установленного срока.
"Правовой режим самовольной постройки в системе вещного права: монография"
(Белова Т.В.)
(отв. ред. А.Н. Левушкин)
("Юстицинформ", 2024)Кроме того, стороной истца в материалы дела представлен технический отчет АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" N ПД-0049-19 от 22 марта 2019 года, которым подтверждается, что возведение ответчиком пристройки к принадлежащей ему части дома является реконструкцией. В частности, имеет место увеличение площади и объема здания за счет пристройки к жилому дому. Конструкции пристройки затрагивают несущие конструкции дома, а именно: стены помещения 13 на мансардном этаже выполнены из пеноблоков и частично опираются на кирпичные стены первого этажа, расчет нагрузок не представлен, конструктивная устойчивость и жесткость конструкции неизвестны в силу износа основного здания.
(Белова Т.В.)
(отв. ред. А.Н. Левушкин)
("Юстицинформ", 2024)Кроме того, стороной истца в материалы дела представлен технический отчет АО "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" N ПД-0049-19 от 22 марта 2019 года, которым подтверждается, что возведение ответчиком пристройки к принадлежащей ему части дома является реконструкцией. В частности, имеет место увеличение площади и объема здания за счет пристройки к жилому дому. Конструкции пристройки затрагивают несущие конструкции дома, а именно: стены помещения 13 на мансардном этаже выполнены из пеноблоков и частично опираются на кирпичные стены первого этажа, расчет нагрузок не представлен, конструктивная устойчивость и жесткость конструкции неизвестны в силу износа основного здания.
Статья: Правовая регламентация договоров на выполнение НИОКР в СССР
(Гапоненко М.А.)
("ИС. Авторское право и смежные права", 2025, N 4)Поэтому при завершении НИР исполнитель представлял заказчику научно-технический отчет о выполненной работе, заключения экспертов и другие документы (по требованию заказчика), указанные в договоре. В случае, если у заказчика были замечания или претензии по выполненной работе, он имел право заявить их исполнителю в пределах установленного договором срока (пункт 12 Типового договора N 360).
(Гапоненко М.А.)
("ИС. Авторское право и смежные права", 2025, N 4)Поэтому при завершении НИР исполнитель представлял заказчику научно-технический отчет о выполненной работе, заключения экспертов и другие документы (по требованию заказчика), указанные в договоре. В случае, если у заказчика были замечания или претензии по выполненной работе, он имел право заявить их исполнителю в пределах установленного договором срока (пункт 12 Типового договора N 360).