Существенные условия договора подряда 44 фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Существенные условия договора подряда 44 фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2023 N 04АП-1044/2023 по делу N А10-5073/2022
Требование: О взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту.
Решение: Требование удовлетворено в части.Принимая оспариваемое решение, Арбитражный суд Республики Бурятия, руководствуясь положениями статей 8, 307, 309, 310, 330, главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" исходил из заключенности муниципального контракта, содержащего все существенные условия договора подряда, доказанности факта выполнения работ и их приемки ответчиком с нарушением срока, предусмотренного контрактом, и пришел к выводу об удовлетворении требований истца в сумме 617 208 руб. 01 коп. за период с 02.10.2021 по 25.05.2022, с учетом перерасчета неустойки по ставке 9,5%. При этом, судом указано на отсутствие оснований для уменьшения неустойки в порядке, предусмотренном статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование: О взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту.
Решение: Требование удовлетворено в части.Принимая оспариваемое решение, Арбитражный суд Республики Бурятия, руководствуясь положениями статей 8, 307, 309, 310, 330, главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" исходил из заключенности муниципального контракта, содержащего все существенные условия договора подряда, доказанности факта выполнения работ и их приемки ответчиком с нарушением срока, предусмотренного контрактом, и пришел к выводу об удовлетворении требований истца в сумме 617 208 руб. 01 коп. за период с 02.10.2021 по 25.05.2022, с учетом перерасчета неустойки по ставке 9,5%. При этом, судом указано на отсутствие оснований для уменьшения неустойки в порядке, предусмотренном статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как подготовить проект государственного, муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2025)В проект государственного (муниципального) контракта на выполнение работ обязательно включите следующую информацию:
(КонсультантПлюс, 2025)В проект государственного (муниципального) контракта на выполнение работ обязательно включите следующую информацию:
Готовое решение: Как согласовать условия о цене и порядке оплаты работ в договоре подряда
(КонсультантПлюс, 2025)оно названо существенным или необходимым условием для определенного вида договора подряда в законе или ином правовом акте. Например, для госконтрактов на выполнение работ (ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);
(КонсультантПлюс, 2025)оно названо существенным или необходимым условием для определенного вида договора подряда в законе или ином правовом акте. Например, для госконтрактов на выполнение работ (ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
(ред. от 24.06.2025)1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Являются ли сроки выполнения работ существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Суд первой инстанции, исследовав и оценив материалы дела, пришел к выводу о том, что условия о сроках выполнения работ являются существенными условиями договора подряда и в силу ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) изменение таких условий договора при исполнении контракта запрещено, в связи с чем отказал в удовлетворении первоначальных исковых требований.
Являются ли сроки выполнения работ существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Суд первой инстанции, исследовав и оценив материалы дела, пришел к выводу о том, что условия о сроках выполнения работ являются существенными условиями договора подряда и в силу ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) изменение таких условий договора при исполнении контракта запрещено, в связи с чем отказал в удовлетворении первоначальных исковых требований.
Статья: Некоторые аспекты обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ в Российской Федерации
(Ефимцева Т.В., Шевлякова И.М.)
("Юрист", 2021, N 7)О содержании государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд речь идет в ст. 766 Гражданского кодекса РФ <3>, в соответствии с которой существенными условиями государственного (муниципального) контракта являются следующие:
(Ефимцева Т.В., Шевлякова И.М.)
("Юрист", 2021, N 7)О содержании государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд речь идет в ст. 766 Гражданского кодекса РФ <3>, в соответствии с которой существенными условиями государственного (муниципального) контракта являются следующие:
Статья: Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с его выполнением
(Галина Е.)
("Актуальные вопросы учета и налогообложения для учреждений госсектора", 2024, N 5)При этом в отношении подрядчика закон исходит из презумпции профессионализма и предвидения затрат на исполнение договорных обязательств. Следовательно, поскольку в контракте прямо не предусмотрена обязанность заказчика по возмещению подрядчику расходов по оплате коммунальных услуг в период проведения подрядных работ, обязанность несения таких расходов у заказчика отсутствует. Заказчик должен помогать подрядчику не вообще, а лишь в случаях, в объеме и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, что, следовательно, должно стать субъективно существенным его условием. Заказчик не являлся профессионалом в области строительных работ и не мог предвидеть все особенности подрядных работ; устанавливая цену контракта, он полагал, что затраты подрядчика не превысят смету на объекте капитального ремонта, и указывал на то, что цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением контракта, - обратное может привести к нарушению требований Федерального закона N 44-ФЗ.
(Галина Е.)
("Актуальные вопросы учета и налогообложения для учреждений госсектора", 2024, N 5)При этом в отношении подрядчика закон исходит из презумпции профессионализма и предвидения затрат на исполнение договорных обязательств. Следовательно, поскольку в контракте прямо не предусмотрена обязанность заказчика по возмещению подрядчику расходов по оплате коммунальных услуг в период проведения подрядных работ, обязанность несения таких расходов у заказчика отсутствует. Заказчик должен помогать подрядчику не вообще, а лишь в случаях, в объеме и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, что, следовательно, должно стать субъективно существенным его условием. Заказчик не являлся профессионалом в области строительных работ и не мог предвидеть все особенности подрядных работ; устанавливая цену контракта, он полагал, что затраты подрядчика не превысят смету на объекте капитального ремонта, и указывал на то, что цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением контракта, - обратное может привести к нарушению требований Федерального закона N 44-ФЗ.
"Справочник по доказыванию в арбитражном процессе"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)В том случае, когда предметом договора подряда являются выполнение работ от имени Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 2.1, 4 и 5 ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), суды проверяют контракты на соответствие требованиям названного Закона.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)В том случае, когда предметом договора подряда являются выполнение работ от имени Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями либо иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 2.1, 4 и 5 ст. 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), суды проверяют контракты на соответствие требованиям названного Закона.