Срок проведения главгосэкспертизы
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок проведения главгосэкспертизы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2022 N 15АП-21775/2022 по делу N А53-20024/2022
Требование: О привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Доводы заявителя жалобы о том, что отсутствие в проектной документации получившей положительное заключение ФАУ Главгосэкспертизы проведения пусконаладочных работ является нарушением, признаются несостоятельными, поскольку порядок, объемы и сроки проведения пуско-наладочных работ, нормами действующего законодательства РФ не предусмотрены. При этом отсутствие в проекте строительства таких работ, не свидетельствует о том, что они не могут быть проведены.
Требование: О привлечении к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Доводы заявителя жалобы о том, что отсутствие в проектной документации получившей положительное заключение ФАУ Главгосэкспертизы проведения пусконаладочных работ является нарушением, признаются несостоятельными, поскольку порядок, объемы и сроки проведения пуско-наладочных работ, нормами действующего законодательства РФ не предусмотрены. При этом отсутствие в проекте строительства таких работ, не свидетельствует о том, что они не могут быть проведены.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2023 N 13АП-41318/2022 по делу N А56-38979/2022
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: По мнению подрядчика, время, затраченное заказчиком на проведение государственной экспертизы, не является просрочкой исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту и не подлежит учету при расчете неустойки.
Решение: Удовлетворено в части.Тот факт, что заказчик отправил полный комплект документации в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 20.04.2021, не свидетельствует о своевременном исполнении им обязательств, так как фактически с ФАУ "Главгосэкспертиза России" договор на проведение проверки заказчиком заключен 09.06.2021, подрядчик не имел возможности каким-либо образом исполнять свои обязательства по договору в срок с 20.04.2021 (дата, в которую, по утверждению заказчика, ПСД была направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России") до 09.06.2021 (дата заключения договора заказчика с ФАУ "Главгосэкспертиза России").
Категория спора: Подряд.
Требования подрядчика: О взыскании неосновательного обогащения.
Обстоятельства: По мнению подрядчика, время, затраченное заказчиком на проведение государственной экспертизы, не является просрочкой исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту и не подлежит учету при расчете неустойки.
Решение: Удовлетворено в части.Тот факт, что заказчик отправил полный комплект документации в ФАУ "Главгосэкспертиза России" 20.04.2021, не свидетельствует о своевременном исполнении им обязательств, так как фактически с ФАУ "Главгосэкспертиза России" договор на проведение проверки заказчиком заключен 09.06.2021, подрядчик не имел возможности каким-либо образом исполнять свои обязательства по договору в срок с 20.04.2021 (дата, в которую, по утверждению заказчика, ПСД была направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России") до 09.06.2021 (дата заключения договора заказчика с ФАУ "Главгосэкспертиза России").
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Судебные споры о взыскании неустойки при ненадлежащем исполнении договорных обязательств
(Куприянова А.А.)
("Цивилист", 2022, N 1)При рассмотрении другого дела судом не учтены доводы о том, что на срок прохождения экспертизы повлияли факторы, целиком и полностью находящиеся в ведении заказчика (отсутствие согласования главного распорядителя денежных средств и задержка с ответом Минприроды России), что и вызвало несоблюдение срока выполнения работ. При новом рассмотрении дела сделан вывод о том, что подрядчиком приняты все возможные меры, направленные на надлежащее исполнение обязательства в сроки, предусмотренные договором. Установленные ФАУ "Главгосэкспертиза России" в ходе проведения государственной экспертизы замечания потребовали представления дополнительных документов и согласований, находящихся в ведении заказчика и не зависящих от подрядчика <9>. Таким образом, к просрочке исполнения обязательства привели действия не должника, а кредитора. Поэтому, руководствуясь положениями ст. 401 ГК РФ (поскольку вина должника в принципе не установлена), суд отказал в удовлетворении исковых требований.
(Куприянова А.А.)
("Цивилист", 2022, N 1)При рассмотрении другого дела судом не учтены доводы о том, что на срок прохождения экспертизы повлияли факторы, целиком и полностью находящиеся в ведении заказчика (отсутствие согласования главного распорядителя денежных средств и задержка с ответом Минприроды России), что и вызвало несоблюдение срока выполнения работ. При новом рассмотрении дела сделан вывод о том, что подрядчиком приняты все возможные меры, направленные на надлежащее исполнение обязательства в сроки, предусмотренные договором. Установленные ФАУ "Главгосэкспертиза России" в ходе проведения государственной экспертизы замечания потребовали представления дополнительных документов и согласований, находящихся в ведении заказчика и не зависящих от подрядчика <9>. Таким образом, к просрочке исполнения обязательства привели действия не должника, а кредитора. Поэтому, руководствуясь положениями ст. 401 ГК РФ (поскольку вина должника в принципе не установлена), суд отказал в удовлетворении исковых требований.
Готовое решение: Как проводится государственная экспертиза проектной документации
(КонсультантПлюс, 2024)Срок проведения госэкспертизы устанавливается договором и по общему правилу не может быть более 42 рабочих дней (ч. 7 ст. 49 ГрК РФ, пп. "б" п. 26 Положения о госэкспертизе проектной документации). В отдельных случаях, например, для жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам, он составляет не более 20 рабочих дней (п. 29 Положения о госэкспертизе проектной документации, п. 4.1 Условий).
(КонсультантПлюс, 2024)Срок проведения госэкспертизы устанавливается договором и по общему правилу не может быть более 42 рабочих дней (ч. 7 ст. 49 ГрК РФ, пп. "б" п. 26 Положения о госэкспертизе проектной документации). В отдельных случаях, например, для жилых объектов капитального строительства, не относящихся к уникальным объектам, он составляет не более 20 рабочих дней (п. 29 Положения о госэкспертизе проектной документации, п. 4.1 Условий).
Нормативные акты
Обзор: "Перечень антикризисных мер"
(КонсультантПлюс, 2024)В 2022 - 2024 гг. действует особый порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. В частности, пригодность строительных ресурсов может подтверждаться техническим свидетельством подведомственного Минстрою России учреждения. Такое свидетельство составляется на основе заключения о пригодности строительных ресурсов. Для выполнения работ по подготовке технического свидетельства заявитель предоставляет в учреждение определенные документы. Срок действия такого свидетельства - два года.
(КонсультантПлюс, 2024)В 2022 - 2024 гг. действует особый порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. В частности, пригодность строительных ресурсов может подтверждаться техническим свидетельством подведомственного Минстрою России учреждения. Такое свидетельство составляется на основе заключения о пригодности строительных ресурсов. Для выполнения работ по подготовке технического свидетельства заявитель предоставляет в учреждение определенные документы. Срок действия такого свидетельства - два года.
"Разъяснения положений Временного порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в Главгосэкспертизе России (утвержден приказом Учреждения от 11.03.2022 N 46)"Временный порядок работы предусматривает механизмы, которые способствуют оптимальному использованию заявителем срока, отведенного на проведение государственной экспертизы, в части устранения замечаний, которые существенно влияют на ее результат. Одним из инструментов для этого станет дорожная карта, которая устанавливает пошаговый процесс отработки критичных замечаний и мониторинг ее исполнения со стороны Главгосэкспертизы России.