Срок приемки входит в срок выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок приемки входит в срок выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.11.2024 N 09АП-67355/2024 по делу N А40-286344/2023
Категория спора: Поставка для государственных и муниципальных нужд (госконтракт).
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки.
Требования поставщика: 2) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Ответчик исполнил обязательства по контракту в полном объеме, общая сумма начисленных пеней не превышает пяти процентов цены контракта, истец обязан списать начисленные и неуплаченные пени. Подтвержден факт поставки товара истцу в полном объеме, истцом не представлено доказательств оплаты товара в полном объеме. Ответчиком нарушены сроки выполнения работ, в силу прямого указания в условиях контракта ответчик не вправе требовать взыскания неустойки.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено; 3) Отказано.При рассмотрении вопроса о сроках выполнения работ по Контракту необходимо также учесть позицию Министерства финансов Российской Федерации, выраженную в письме от 07.11.2017 N 24-03-08/73293, согласно которой, исходя из системного толкования Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установленные заказчиком в контракте сроки приемки выполненной работы (ее результатов), а также сроки оформления результатов такой приемки не входят в срок исполнения основного обязательства, предусмотренного контрактом.
Категория спора: Поставка для государственных и муниципальных нужд (госконтракт).
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки.
Требования поставщика: 2) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Ответчик исполнил обязательства по контракту в полном объеме, общая сумма начисленных пеней не превышает пяти процентов цены контракта, истец обязан списать начисленные и неуплаченные пени. Подтвержден факт поставки товара истцу в полном объеме, истцом не представлено доказательств оплаты товара в полном объеме. Ответчиком нарушены сроки выполнения работ, в силу прямого указания в условиях контракта ответчик не вправе требовать взыскания неустойки.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено; 3) Отказано.При рассмотрении вопроса о сроках выполнения работ по Контракту необходимо также учесть позицию Министерства финансов Российской Федерации, выраженную в письме от 07.11.2017 N 24-03-08/73293, согласно которой, исходя из системного толкования Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установленные заказчиком в контракте сроки приемки выполненной работы (ее результатов), а также сроки оформления результатов такой приемки не входят в срок исполнения основного обязательства, предусмотренного контрактом.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2023 N 13АП-39982/2022 по делу N А21-1604/2022
Категория спора: Подряд.
Требования субподрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Истец, действующий на основании договора цессии, ссылается на неисполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в установленные договором сроки.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что факт выполнения и сдачи истцом ответчику работ подтвержден относимым доказательством (актом о приемке законченного строительством объекта по форме КС-11), ввиду чего истцом подтверждены правовые основания для возложения на ответчика обязанности по оплате выполненных работ. Оснований для уменьшения стоимости работ на сумму неустойки за нарушение сроков оплаты (119 595 руб. 25 коп.) и понесенных ответчиком расходов, осуществление которых входило в обязанности субподрядчика, но были выполнены силами подрядчика (226 048 руб. 32 коп.) судом не установлено ввиду недоказанности нарушения сроков выполнения работ по вине субподрядчика и недоказанности факта несения заявленных расходов.
Категория спора: Подряд.
Требования субподрядчика: 1) О взыскании задолженности по договору; 2) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Обстоятельства: Истец, действующий на основании договора цессии, ссылается на неисполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ в установленные договором сроки.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что факт выполнения и сдачи истцом ответчику работ подтвержден относимым доказательством (актом о приемке законченного строительством объекта по форме КС-11), ввиду чего истцом подтверждены правовые основания для возложения на ответчика обязанности по оплате выполненных работ. Оснований для уменьшения стоимости работ на сумму неустойки за нарушение сроков оплаты (119 595 руб. 25 коп.) и понесенных ответчиком расходов, осуществление которых входило в обязанности субподрядчика, но были выполнены силами подрядчика (226 048 руб. 32 коп.) судом не установлено ввиду недоказанности нарушения сроков выполнения работ по вине субподрядчика и недоказанности факта несения заявленных расходов.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Подрядчик нарушает сроки выполнения работ
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Срок выполнения работы необходимо отличать от срока приемки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда (п. 1 ст. 720 ГК РФ).
(Стюфеева И.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Срок выполнения работы необходимо отличать от срока приемки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда (п. 1 ст. 720 ГК РФ).
Готовое решение: Как провести открытый электронный конкурс по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)информацию об объеме (за исключением закупки с неизвестным объемом), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
(КонсультантПлюс, 2025)информацию об объеме (за исключением закупки с неизвестным объемом), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
Готовое решение: Как рассчитать и взыскать с подрядчика неустойку по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Полагаем, время приемки заказчиком выполненной работы не входит в срок выполнения работы подрядчиком, а потому не должно включаться в дни просрочки подрядчика при расчете неустойки, начисляемой за просрочку выполнения работ.
(КонсультантПлюс, 2025)Полагаем, время приемки заказчиком выполненной работы не входит в срок выполнения работы подрядчиком, а потому не должно включаться в дни просрочки подрядчика при расчете неустойки, начисляемой за просрочку выполнения работ.
Готовое решение: Как провести запрос котировок в электронной форме по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если они предусмотрены проектом контракта). Учтите, что в общий срок исполнения контракта входят не только сроки отдельных этапов его исполнения, но еще и сроки приемки и оплаты результатов исполнения контракта (ч. 1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Будучи обязанностью заказчиков, приемка и оплата не относятся к этапу исполнения (не являются его составляющими), поскольку этап - это часть обязательств только поставщика (п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если они предусмотрены проектом контракта). Учтите, что в общий срок исполнения контракта входят не только сроки отдельных этапов его исполнения, но еще и сроки приемки и оплаты результатов исполнения контракта (ч. 1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). Будучи обязанностью заказчиков, приемка и оплата не относятся к этапу исполнения (не являются его составляющими), поскольку этап - это часть обязательств только поставщика (п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Закона N 44-ФЗ).
Готовое решение: Как составить, разместить и разъяснить извещение о закупке по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)информацию об объеме (за исключением закупки с неизвестным объемом), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
(КонсультантПлюс, 2025)информацию об объеме (за исключением закупки с неизвестным объемом), о единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;