Срок получения гпзу
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок получения гпзу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 57.3 "Градостроительный план земельного участка" Градостроительного кодекса РФ"В силу прямого указания части 10 статьи 57.3 ГрК РФ информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных названной частью целях не допускается.
Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 23.07.2024 по делу N 88-22304/2024 (УИД 91RS0024-01-2023-004258-89)
Категория спора: Аренда земельных участков.
Требования арендодателя: О расторжении договора.
Обстоятельства: Истец ссылался на неисполнение ответчиком условий договора в части освоения переданного в аренду земельного участка и введения в эксплуатацию возведенного на нем объекта строительства в установленные договором сроки.
Решение: Удовлетворено.Представленная на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции копия градостроительного плана земельного участка, за получением которого кассатор обратился по истечении 8 месяцев после приобретения им прав арендатора, копия заключенного им с ИП П. договора на выполнение проектных работ от 20.08.2022 г., сведения об исполнении которого в указанный в п. 3.1. срок (120 рабочих дней) отсутствуют, такими доказательствами в понимании норм права, регламентирующих спорные правоотношения, не являются, поскольку сам по себе факт получения градостроительного плана и подписания договора не свидетельствует о добросовестном, разумном и осмотрительном исполнении обязанности по освоению земельного участка в сроки, определенные сторонами в договоре, принятии необходимых и достаточных мер к исполнению установленных договором обязательств.
Категория спора: Аренда земельных участков.
Требования арендодателя: О расторжении договора.
Обстоятельства: Истец ссылался на неисполнение ответчиком условий договора в части освоения переданного в аренду земельного участка и введения в эксплуатацию возведенного на нем объекта строительства в установленные договором сроки.
Решение: Удовлетворено.Представленная на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции копия градостроительного плана земельного участка, за получением которого кассатор обратился по истечении 8 месяцев после приобретения им прав арендатора, копия заключенного им с ИП П. договора на выполнение проектных работ от 20.08.2022 г., сведения об исполнении которого в указанный в п. 3.1. срок (120 рабочих дней) отсутствуют, такими доказательствами в понимании норм права, регламентирующих спорные правоотношения, не являются, поскольку сам по себе факт получения градостроительного плана и подписания договора не свидетельствует о добросовестном, разумном и осмотрительном исполнении обязанности по освоению земельного участка в сроки, определенные сторонами в договоре, принятии необходимых и достаточных мер к исполнению установленных договором обязательств.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Практика применения альтернативного способа разрешения споров с органами государственной власти
(Хочешева О.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 8)Случай из практики. Организация после смены руководства обратилась в администрацию с заявлением о продлении разрешения на строительство здания. Отдел архитектуры потребовал градостроительный план, как предусмотрено административным регламентом. На момент обращения ГПЗУ не оказалось, необходимо было его заказать. Срок изготовления градостроительного плана составляет 14 рабочих дней, тогда как согласно ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом исполнительной власти, выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному до истечения срока действия такого разрешения. С момента обращения за продлением срока действия разрешения на строительство до его истечения оставалось девять дней, соответственно, ГПЗУ получить до истечения срока подачи документов не представилось возможным. Отдел архитектуры был вынужден отказать, тогда как организацией было предложено все же принять заявление при условии выполнения обязательства по изготовлению градостроительного плана и дальнейшего его приобщения к заявлению. После согласования с руководством отдел архитектуры принял заявление.
(Хочешева О.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 8)Случай из практики. Организация после смены руководства обратилась в администрацию с заявлением о продлении разрешения на строительство здания. Отдел архитектуры потребовал градостроительный план, как предусмотрено административным регламентом. На момент обращения ГПЗУ не оказалось, необходимо было его заказать. Срок изготовления градостроительного плана составляет 14 рабочих дней, тогда как согласно ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом исполнительной власти, выдавшим разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному до истечения срока действия такого разрешения. С момента обращения за продлением срока действия разрешения на строительство до его истечения оставалось девять дней, соответственно, ГПЗУ получить до истечения срока подачи документов не представилось возможным. Отдел архитектуры был вынужден отказать, тогда как организацией было предложено все же принять заявление при условии выполнения обязательства по изготовлению градостроительного плана и дальнейшего его приобщения к заявлению. После согласования с руководством отдел архитектуры принял заявление.
Ситуация: Как получить градостроительный план земельного участка?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)На практике ГПЗУ необходим для получения разрешения на строительство (в этом случае по общему правилу срок действия ГПЗУ составляет три года) или подготовки проектной документации (п. 1 ч. 6 ст. 48, п. 2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)На практике ГПЗУ необходим для получения разрешения на строительство (в этом случае по общему правилу срок действия ГПЗУ составляет три года) или подготовки проектной документации (п. 1 ч. 6 ст. 48, п. 2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ).
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021)В п. 2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г. (дата вступления в силу Закона N 373-ФЗ), не было указания срока использования информации, содержащейся в градостроительном плане земельного участка, представляемого заинтересованным лицом в целях получения разрешения на строительство, как не было подобного указания и в ст. 44 ГрК РФ о градостроительном плане земельного участка, утратившей силу с 1 января 2017 г. Также Законом N 373-ФЗ в ГрК РФ введена ст. 57.3, посвященная градостроительному плану земельного участка, согласно п. 10 которой информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных данной частью целях не допускается.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021)В п. 2 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2017 г. (дата вступления в силу Закона N 373-ФЗ), не было указания срока использования информации, содержащейся в градостроительном плане земельного участка, представляемого заинтересованным лицом в целях получения разрешения на строительство, как не было подобного указания и в ст. 44 ГрК РФ о градостроительном плане земельного участка, утратившей силу с 1 января 2017 г. Также Законом N 373-ФЗ в ГрК РФ введена ст. 57.3, посвященная градостроительному плану земельного участка, согласно п. 10 которой информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных данной частью целях не допускается.
"Обзор судебной практики по делам, связанным с предоставлением и использованием публичных земельных участков для целей строительства"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.11.2025)Представленными в дело доказательствами подтверждено, что арендатор не выполнил условия договора в части сроков проектирования объекта и строительства по независящим от него обстоятельствам и причинам, так как на каждом этапе реализации проекта государственные органы нарушали сроки выполнения своих встречных обязательств, а в момент выдачи разрешения на строительство изменили технико-экономические показатели и разрешенное использование земельного участка, что повлекло необходимость получения арендатором нового градостроительного плана земельного участка, обязательность представления которого при получении разрешения на строительство обусловлена положениями статьи 51 ГрК РФ.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.11.2025)Представленными в дело доказательствами подтверждено, что арендатор не выполнил условия договора в части сроков проектирования объекта и строительства по независящим от него обстоятельствам и причинам, так как на каждом этапе реализации проекта государственные органы нарушали сроки выполнения своих встречных обязательств, а в момент выдачи разрешения на строительство изменили технико-экономические показатели и разрешенное использование земельного участка, что повлекло необходимость получения арендатором нового градостроительного плана земельного участка, обязательность представления которого при получении разрешения на строительство обусловлена положениями статьи 51 ГрК РФ.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения об аренде.
Должен ли арендодатель при досрочном расторжении договора аренды публичного земельного участка представить доказательства того, что арендатор существенно нарушил его условия
(КонсультантПлюс, 2025)Оценив по правилам статьи 71 Кодекса имеющиеся в деле доказательства, суд первой инстанции не выявил признаков существенности в допущенных предпринимателем отклонениях от согласованных сторонами договорных условий, отметил необходимость сбора значительного количества документов для получения разрешения на строительство (правоустанавливающих документов на земельный участок, градостроительного плана земельного участка, проекта организации строительства, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации), указал на временной интервал, необходимый для подготовки названной документации и получения разрешения на строительство, установил отсутствие в договоре аренды конкретных сроков освоения земельного участка (поэтапного плана действий и мероприятий по освоению с указанием конкретных дат). Отсутствие предусмотренных законодателем условий и оснований для досрочного расторжения договора аренды земельного участка, заключенного на срок более пяти лет, не позволило суду удовлетворить исковые требования органа местного самоуправления.
Должен ли арендодатель при досрочном расторжении договора аренды публичного земельного участка представить доказательства того, что арендатор существенно нарушил его условия
(КонсультантПлюс, 2025)Оценив по правилам статьи 71 Кодекса имеющиеся в деле доказательства, суд первой инстанции не выявил признаков существенности в допущенных предпринимателем отклонениях от согласованных сторонами договорных условий, отметил необходимость сбора значительного количества документов для получения разрешения на строительство (правоустанавливающих документов на земельный участок, градостроительного плана земельного участка, проекта организации строительства, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации), указал на временной интервал, необходимый для подготовки названной документации и получения разрешения на строительство, установил отсутствие в договоре аренды конкретных сроков освоения земельного участка (поэтапного плана действий и мероприятий по освоению с указанием конкретных дат). Отсутствие предусмотренных законодателем условий и оснований для досрочного расторжения договора аренды земельного участка, заключенного на срок более пяти лет, не позволило суду удовлетворить исковые требования органа местного самоуправления.
"Юридический справочник застройщика"
(9-я редакция)
(под ред. Д.С. Некрестьянова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Более того, появление в п. 5.2 ст. 49 ГрК РФ нормы о значении давности срока выдачи ГПЗУ для применения соответствующих требований при проведении экспертизы проектной документации обусловливает для застройщика "вступление в очередную гонку", но уже за изменениями специальных требований, входящих в предмет экспертизы. С одной стороны, для получения разрешения на строительство, подтверждающего соблюдение градрегламента, действует 3-летний срок выдачи ГПЗУ. С другой стороны, уже спустя 1,5 года с даты выдачи ГПЗУ для прохождения экспертизы, предшествующей получению разрешения на строительство, становятся неприменимыми действовавшие на дату выдачи ГПЗУ специальные требования, с учетом которых разрабатывалась проектная документация. Таким образом, для застройщика при планировании сроков получения разрешительной документации необходимо учитывать риски выявления несоблюдения специальных требований, действующих на дату подачи документов на экспертизу, связанных со сроком выдачи ГПЗУ более 1,5 года.
(9-я редакция)
(под ред. Д.С. Некрестьянова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Более того, появление в п. 5.2 ст. 49 ГрК РФ нормы о значении давности срока выдачи ГПЗУ для применения соответствующих требований при проведении экспертизы проектной документации обусловливает для застройщика "вступление в очередную гонку", но уже за изменениями специальных требований, входящих в предмет экспертизы. С одной стороны, для получения разрешения на строительство, подтверждающего соблюдение градрегламента, действует 3-летний срок выдачи ГПЗУ. С другой стороны, уже спустя 1,5 года с даты выдачи ГПЗУ для прохождения экспертизы, предшествующей получению разрешения на строительство, становятся неприменимыми действовавшие на дату выдачи ГПЗУ специальные требования, с учетом которых разрабатывалась проектная документация. Таким образом, для застройщика при планировании сроков получения разрешительной документации необходимо учитывать риски выявления несоблюдения специальных требований, действующих на дату подачи документов на экспертизу, связанных со сроком выдачи ГПЗУ более 1,5 года.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)ООО "ЮПО" в ответ на претензию Заказчика от 07.10.2021 N 126/10 письмом от 11.10.2021 N 06/10/21-2 сообщило ООО "Транзит Экспресс", что не своевременная передача Заказчиком исходных данных влияет на сроки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств по Договору. Генеральный проектировщик указал, что ГПЗУ передан 15.06.2021; актуализированные отчеты по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, экологическим изысканиям до настоящего времени отсутствуют (т. 1, л.д. 52). Указанное письмо получено ООО "Транзит Экспресс" 19.10.2021.
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)ООО "ЮПО" в ответ на претензию Заказчика от 07.10.2021 N 126/10 письмом от 11.10.2021 N 06/10/21-2 сообщило ООО "Транзит Экспресс", что не своевременная передача Заказчиком исходных данных влияет на сроки исполнения Генеральным проектировщиком обязательств по Договору. Генеральный проектировщик указал, что ГПЗУ передан 15.06.2021; актуализированные отчеты по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, экологическим изысканиям до настоящего времени отсутствуют (т. 1, л.д. 52). Указанное письмо получено ООО "Транзит Экспресс" 19.10.2021.
Статья: Значение документации по планировке территории при выдаче разрешения на строительство и легализации самовольных построек
(Башарин А.В., Стрембелев С.В.)
("Закон", 2021, N 10)Но даже если строящийся объект не соответствует обязательной планировочной документации, сам по себе этот факт не может неизбежно вести к отказу в выдаче разрешения на строительство. Согласно ч. 13 ст. 51 ГрК РФ <22> орган публичной власти, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных ч. 7 ст. 51 ГрК РФ или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка (далее - градостроительный план) <23>. Как отмечают авторы Юридического справочника застройщика <24>, законодатель этой нормой и установлением срока действия градостроительного плана пытался остановить гонку застройщика за постоянно меняющимся градостроительным регламентом и дать ему возможность реализовать проект в условиях, которые отражены на дату выдачи градостроительного плана.
(Башарин А.В., Стрембелев С.В.)
("Закон", 2021, N 10)Но даже если строящийся объект не соответствует обязательной планировочной документации, сам по себе этот факт не может неизбежно вести к отказу в выдаче разрешения на строительство. Согласно ч. 13 ст. 51 ГрК РФ <22> орган публичной власти, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство, отказывает в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных ч. 7 ст. 51 ГрК РФ или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка (далее - градостроительный план) <23>. Как отмечают авторы Юридического справочника застройщика <24>, законодатель этой нормой и установлением срока действия градостроительного плана пытался остановить гонку застройщика за постоянно меняющимся градостроительным регламентом и дать ему возможность реализовать проект в условиях, которые отражены на дату выдачи градостроительного плана.
"Комментарий к Градостроительному кодексу РФ"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)10. По общему правилу ч. 10 комментируемой статьи информация из градостроительного плана земельного участка, может использоваться для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается. Исключение составляет информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям (кроме сетей электроснабжения).
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)10. По общему правилу ч. 10 комментируемой статьи информация из градостроительного плана земельного участка, может использоваться для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается. Исключение составляет информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям (кроме сетей электроснабжения).
Статья: О мерах экономического стимулирования инвесторов в комплексном развитии территории
(Максимкина Ю.А.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 2)В п. 7 ст. 7 Закона N 69-ФЗ определены документы и материалы, которые приобщаются к заявлению о заключении СЗПК. В качестве таких названы разрешение на строительство (далее по тексту - РнС) или градостроительный план земельного участка (далее по тексту - ГПЗУ).
(Максимкина Ю.А.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2024, N 2)В п. 7 ст. 7 Закона N 69-ФЗ определены документы и материалы, которые приобщаются к заявлению о заключении СЗПК. В качестве таких названы разрешение на строительство (далее по тексту - РнС) или градостроительный план земельного участка (далее по тексту - ГПЗУ).
"Рекультивация земель: особенности и проблемы правового регулирования"
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)13.1. При проведении оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в части оценки состояния объекта капитального строительства, который предполагается использовать при осуществлении лицензируемого вида деятельности, применяются лицензионные требования, действовавшие на дату выдачи указанного в части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка или дату утверждения указанного в части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана проекта планировки территории, при условии, что заявление о предоставлении лицензии подано не позднее одного года со дня получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, если иное не предусмотрено частью 13.2 настоящей статьи.
(Тихомирова Л.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)13.1. При проведении оценки соответствия соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям в части оценки состояния объекта капитального строительства, который предполагается использовать при осуществлении лицензируемого вида деятельности, применяются лицензионные требования, действовавшие на дату выдачи указанного в части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка или дату утверждения указанного в части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана проекта планировки территории, при условии, что заявление о предоставлении лицензии подано не позднее одного года со дня получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, если иное не предусмотрено частью 13.2 настоящей статьи.
Статья: О действии публично-правовых ограничений права собственности в области охраны объектов культурного наследия при реализации девелоперских проектов
(Круглов В.В., Башарин А.В.)
("Российский юридический журнал", 2021, N 1)Рассуждая о правовой природе ГПЗУ, нельзя не сказать также о норме ч. 2 ст. 9 ФЗ N 373-ФЗ, предусматривающей возможность использования ГПЗУ, утвержденных до его вступления в силу (т.е. до 1 июля 2017 г.), для подготовки проектной документации с установлением срока действия таких ГПЗУ, а также о коррелирующей с ней ч. 3 ст. 9 ФЗ N 373-ФЗ, допускающей получение разрешений на строительство именно на основании таких ГПЗУ. По мнению специалистов, законодатель этой нормой и установлением срока действия ГПЗУ пытался остановить гонку застройщика за постоянно меняющимся градостроительным регламентом и дать ему возможность реализовать проект в условиях, которые отражены в ГПЗУ <27>.
(Круглов В.В., Башарин А.В.)
("Российский юридический журнал", 2021, N 1)Рассуждая о правовой природе ГПЗУ, нельзя не сказать также о норме ч. 2 ст. 9 ФЗ N 373-ФЗ, предусматривающей возможность использования ГПЗУ, утвержденных до его вступления в силу (т.е. до 1 июля 2017 г.), для подготовки проектной документации с установлением срока действия таких ГПЗУ, а также о коррелирующей с ней ч. 3 ст. 9 ФЗ N 373-ФЗ, допускающей получение разрешений на строительство именно на основании таких ГПЗУ. По мнению специалистов, законодатель этой нормой и установлением срока действия ГПЗУ пытался остановить гонку застройщика за постоянно меняющимся градостроительным регламентом и дать ему возможность реализовать проект в условиях, которые отражены в ГПЗУ <27>.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли заказчик отказаться от договора подряда, если подрядчик не выполнил работы по вине заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)Материалами дела подтверждается и судами двух инстанций установлено, что Институт не выполнил работы в срок, установленный контрактом, в связи с теми обстоятельствами, что Комитет не предоставил к началу работ и не оказал содействия Институту в получении необходимых исходных данных, в том числе градостроительного плана земельного участка, технических условий инженерных ведомств, технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга".
Может ли заказчик отказаться от договора подряда, если подрядчик не выполнил работы по вине заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)Материалами дела подтверждается и судами двух инстанций установлено, что Институт не выполнил работы в срок, установленный контрактом, в связи с теми обстоятельствами, что Комитет не предоставил к началу работ и не оказал содействия Институту в получении необходимых исходных данных, в том числе градостроительного плана земельного участка, технических условий инженерных ведомств, технические условия на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга".
Статья: Изменения в регулировании процедур, связанных с подключением объектов капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры
(Филиал партнерства с ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Недвижимость и строительство)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- На начальном этапе реализации проекта предусмотрена возможность получения "информации о возможности подключения", содержащей базовые условия подключения (сроки подключения, точки подключения, максимальная нагрузка). Такая информация включается в состав градостроительного плана земельного участка и в течение определенного срока является офертой для последующего обращения за заключением договора о подключении. Информация о возможности подключения не выдается в отношении электрических сетей.
(Филиал партнерства с ограниченной ответственностью Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП в г. Москве, Недвижимость и строительство)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- На начальном этапе реализации проекта предусмотрена возможность получения "информации о возможности подключения", содержащей базовые условия подключения (сроки подключения, точки подключения, максимальная нагрузка). Такая информация включается в состав градостроительного плана земельного участка и в течение определенного срока является офертой для последующего обращения за заключением договора о подключении. Информация о возможности подключения не выдается в отношении электрических сетей.