Срок начала выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок начала выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 330 ГК РФ "Понятие неустойки"2.7.4.6. При нарушении сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа пени взыскиваются за каждое нарушение, но их сумма ограничивается предельным размером (позиция ВС РФ) >>>
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор подряда на изготовление и монтаж
(КонсультантПлюс, 2025)Довод компании о необходимости начисления неустойки за нарушение обществом промежуточных сроков выполнения работ не может быть принят во внимание суда кассационной инстанции, поскольку, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, апелляционный суд правильно указал, что стороны в договоре фактически не согласовали этапы работ с конкретным описанием каждого этапа и не предусмотрели исполнение обязательства по частям. График производства работ фактически представляет собой график освоения финансирования и подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, но не согласование сторонами условия о принятии кредитором исполнения по частям. Воля подрядчика при заключении спорного договора была направлена на получение результата работ в виде полностью смонтированных металлоконструкций, а не на поэтапное получение в свое распоряжение результата отдельных видов работ. При этом суд установил задержку начала выполнения обществом работ ввиду нарушения подрядчиком срока передачи строительной площадки. С учетом данного обстоятельства новые сроки начала выполнения и окончания работ по всем видам работ сторонами не согласовывались, новый график выполнения работ не подписывался. При указанных обстоятельствах, с учетом заявленных компанией оснований и периода начисления неустойки, суд пришел к обоснованному выводу о незаконности требования компании о взыскании неустойки ввиду нарушения обществом промежуточных сроков выполнения работ..."
(КонсультантПлюс, 2025)Довод компании о необходимости начисления неустойки за нарушение обществом промежуточных сроков выполнения работ не может быть принят во внимание суда кассационной инстанции, поскольку, учитывая конкретные обстоятельства настоящего дела, апелляционный суд правильно указал, что стороны в договоре фактически не согласовали этапы работ с конкретным описанием каждого этапа и не предусмотрели исполнение обязательства по частям. График производства работ фактически представляет собой график освоения финансирования и подтверждает выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, но не согласование сторонами условия о принятии кредитором исполнения по частям. Воля подрядчика при заключении спорного договора была направлена на получение результата работ в виде полностью смонтированных металлоконструкций, а не на поэтапное получение в свое распоряжение результата отдельных видов работ. При этом суд установил задержку начала выполнения обществом работ ввиду нарушения подрядчиком срока передачи строительной площадки. С учетом данного обстоятельства новые сроки начала выполнения и окончания работ по всем видам работ сторонами не согласовывались, новый график выполнения работ не подписывался. При указанных обстоятельствах, с учетом заявленных компанией оснований и периода начисления неустойки, суд пришел к обоснованному выводу о незаконности требования компании о взыскании неустойки ввиду нарушения обществом промежуточных сроков выполнения работ..."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как согласовать сроки выполнения работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Закон предусматривает несколько сроков, указываемых в договоре подряда (п. 1 ст. 708 ГК РФ): срок начала и окончания выполнения работы, а также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
(КонсультантПлюс, 2025)Закон предусматривает несколько сроков, указываемых в договоре подряда (п. 1 ст. 708 ГК РФ): срок начала и окончания выполнения работы, а также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
(ред. от 24.06.2025)1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54
"О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении"Например, начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда (статья 708 ГК РФ) могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 ГК РФ.
"О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении"Например, начальный и конечный сроки выполнения работ по договору подряда (статья 708 ГК РФ) могут определяться указанием на уплату заказчиком аванса, невнесение которого влечет последствия, предусмотренные статьей 719 ГК РФ.
"Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд (июнь 2022 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)3. Условие о необходимости включения исполнителем в форму акта КС-2 наименования и реквизитов субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ по контракту, противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации; установление противоречивых сведений о сроке окончания выполнения работ приводит к невозможности определить начало гарантийного срока, что нарушает требования Закона о контрактной системе.
(Управление контроля размещения государственного заказа и государственного оборонного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)3. Условие о необходимости включения исполнителем в форму акта КС-2 наименования и реквизитов субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ по контракту, противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации; установление противоречивых сведений о сроке окончания выполнения работ приводит к невозможности определить начало гарантийного срока, что нарушает требования Закона о контрактной системе.
Статья: Заполняем подраздел 1.1 ЕФС-1 по договорам ГПХ
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2023, N 11)Вариант 1. Поскольку срок начала выполнения работ на момент заключения договора неизвестен, то подраздел 1.1 с мероприятием "Начало договора ГПХ" надо будет подать не позднее следующего дня после заключения договора. И в графах 2 и 9 указать даты заключения договора. Но так как до момента окончания срока действия договора нельзя быть уверенным, что работы по нему больше не будут выполняться, то подраздел 1.1 с мероприятием "Окончание договора ГПХ" надо будет представить не позднее следующего дня по окончании срока действия договора, указанного в самом документе. Соответственно, в графах 2 и 9 будет указана дата окончания действия договора.
(Калинченко Е.О.)
("Главная книга", 2023, N 11)Вариант 1. Поскольку срок начала выполнения работ на момент заключения договора неизвестен, то подраздел 1.1 с мероприятием "Начало договора ГПХ" надо будет подать не позднее следующего дня после заключения договора. И в графах 2 и 9 указать даты заключения договора. Но так как до момента окончания срока действия договора нельзя быть уверенным, что работы по нему больше не будут выполняться, то подраздел 1.1 с мероприятием "Окончание договора ГПХ" надо будет представить не позднее следующего дня по окончании срока действия договора, указанного в самом документе. Соответственно, в графах 2 и 9 будет указана дата окончания действия договора.
"Юридический справочник застройщика"
(9-я редакция)
(под ред. Д.С. Некрестьянова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган охраны не позднее 7 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления формирует программу проверок, при этом первое мероприятие по контролю (надзору) в отношении ОКН, указанного в уведомлении о начале выполнения работ, должно быть проведено не позднее 7 рабочих дней со дня начала их выполнения, указанного в таком уведомлении (п. 9 ст. 56.1 Закона N 73-ФЗ).
(9-я редакция)
(под ред. Д.С. Некрестьянова)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган охраны не позднее 7 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления формирует программу проверок, при этом первое мероприятие по контролю (надзору) в отношении ОКН, указанного в уведомлении о начале выполнения работ, должно быть проведено не позднее 7 рабочих дней со дня начала их выполнения, указанного в таком уведомлении (п. 9 ст. 56.1 Закона N 73-ФЗ).
"Комментарий к Федеральному закону от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)- неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи;
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2025)- неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи;
Статья: Карточка предприятия
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)2) карточка предприятия может представляться при заключении договора, например, по условиям договора с представлением карточки предприятия может быть связан срок начала выполнения работ (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.09.2024 N Ф05-12926/2024 по делу N А40-218978/2023);
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)2) карточка предприятия может представляться при заключении договора, например, по условиям договора с представлением карточки предприятия может быть связан срок начала выполнения работ (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.09.2024 N Ф05-12926/2024 по делу N А40-218978/2023);
Статья: Специальные субъекты пользования недрами: постановка вопроса об использовании общераспространенных полезных ископаемых, содержащихся во вскрышных и вмещающих горных породах
(Прощалыгин Р.А.)
("Российская юстиция", 2025, N 9)Что касается специальных субъектов, осуществляющих подрядные работы, положительный результат от использования ОПИ, содержащихся во вскрышных и вмещающих горных породах, проявляется в том, что для них нет необходимости нести дополнительные затраты на начало разработки месторождения природного происхождения, согласовывать с компетентными органами вопрос об изменении целевого назначения земельного участка, проводить утверждение запасов и выполнять ряд иных мероприятий по оформлению недр в пользование. Как свидетельствует судебная практика, выполнение данных организационных процедур, предшествующих получению лицензии на использование участков недр местного значения, содержащих ОПИ, значительно увеличивает сроки начала выполнения подрядных работ <14>.
(Прощалыгин Р.А.)
("Российская юстиция", 2025, N 9)Что касается специальных субъектов, осуществляющих подрядные работы, положительный результат от использования ОПИ, содержащихся во вскрышных и вмещающих горных породах, проявляется в том, что для них нет необходимости нести дополнительные затраты на начало разработки месторождения природного происхождения, согласовывать с компетентными органами вопрос об изменении целевого назначения земельного участка, проводить утверждение запасов и выполнять ряд иных мероприятий по оформлению недр в пользование. Как свидетельствует судебная практика, выполнение данных организационных процедур, предшествующих получению лицензии на использование участков недр местного значения, содержащих ОПИ, значительно увеличивает сроки начала выполнения подрядных работ <14>.
"Комментарий к Градостроительному кодексу РФ"
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)9. В ч. 9 комментируемой статьи говорится о процедуре сноса объекта капитального строительства. Первоначальной стадией этой процедуры является подача в орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направление в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового отправления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства.
(Гришаев С.П.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)9. В ч. 9 комментируемой статьи говорится о процедуре сноса объекта капитального строительства. Первоначальной стадией этой процедуры является подача в орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального строительства расположен на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района, в том числе через многофункциональный центр, либо направление в соответствующий орган местного самоуправления посредством почтового отправления уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства.
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения3.1. Начинается ли гарантийный срок с момента фактической передачи заказчику результата работ, если акты приемки выполненных по договору подряда работ не оформлены