Продление срока работ по 44 фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Продление срока работ по 44 фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Срок приемки работ при закупках по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Судами верно указано, что в настоящем случае срок исполнения контракта должен определяться с учетом не только срока выполнения работ подрядчиком, но и срока приемки работ заказчиком.
(КонсультантПлюс, 2026)Судами верно указано, что в настоящем случае срок исполнения контракта должен определяться с учетом не только срока выполнения работ подрядчиком, но и срока приемки работ заказчиком.
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Изменение условия об авансе в контракте по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)В данном случае судом не установлены обстоятельства, названные в... [статье - ред.] 95 Закона N 44-ФЗ.
(КонсультантПлюс, 2026)В данном случае судом не установлены обстоятельства, названные в... [статье - ред.] 95 Закона N 44-ФЗ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обзор практики применения оснований для изменения существенных условий контракта, действующих исключительно в 2022 году
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 11)Согласно ч. 65.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ допускается изменение любых существенных условий любых контрактов с соблюдением положений ч. 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона N 44-ФЗ <28>. Как разъяснил Минфин России, ч. 65.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ образует специальное основание для изменения существенных условий контракта и не содержит ограничений пределов изменений, вносимых в условия контракта, в связи с чем размер увеличения цены контракта и сроков выполнения работ может превышать соответствующие размеры, предусмотренные иными положениями Закона N 44-ФЗ <29>.
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 11)Согласно ч. 65.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ допускается изменение любых существенных условий любых контрактов с соблюдением положений ч. 1.3 - 1.6 ст. 95 Закона N 44-ФЗ <28>. Как разъяснил Минфин России, ч. 65.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ образует специальное основание для изменения существенных условий контракта и не содержит ограничений пределов изменений, вносимых в условия контракта, в связи с чем размер увеличения цены контракта и сроков выполнения работ может превышать соответствующие размеры, предусмотренные иными положениями Закона N 44-ФЗ <29>.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика
(КонсультантПлюс, 2026)Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьями 1, 309, 310, 329, 330, 405, 406, 431, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 48, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, суды первой и апелляционной инстанций пришли к законному и обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку материалами дела подтверждено, что нарушение сроков выполнения работ обусловлено действиями истца, а именно Заказчиком несвоевременно передано Генподрядчику разрешение на строительство, а также срок контракта продлен сторонами дополнительным соглашением, в связи с чем основания для начисления неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом отсутствуют..."
Отвечает ли подрядчик за просрочку выполнения работ по договору подряда из-за отсутствия содействия заказчика
(КонсультантПлюс, 2026)Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьями 1, 309, 310, 329, 330, 405, 406, 431, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 48, 51, 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, суды первой и апелляционной инстанций пришли к законному и обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку материалами дела подтверждено, что нарушение сроков выполнения работ обусловлено действиями истца, а именно Заказчиком несвоевременно передано Генподрядчику разрешение на строительство, а также срок контракта продлен сторонами дополнительным соглашением, в связи с чем основания для начисления неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом отсутствуют..."
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 28.12.2025)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)14) если возникла необходимость изменения срока исполнения контракта на выполнение работ по строительному контролю вследствие и в пределах увеличения (уменьшения) срока исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в процессе которых осуществляется строительный контроль, без изменения иных существенных условий контракта на выполнение работ по строительному контролю.
(ред. от 28.12.2025)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026)14) если возникла необходимость изменения срока исполнения контракта на выполнение работ по строительному контролю вследствие и в пределах увеличения (уменьшения) срока исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, в процессе которых осуществляется строительный контроль, без изменения иных существенных условий контракта на выполнение работ по строительному контролю.
<Письмо> ФНС России от 02.03.2022 N БВ-4-7/2500@
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 2021 года по вопросам налогообложения>3. Для изменения цены муниципального контракта в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость необходимо соблюдение следующих основных условий: наличие доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта и соглашение сторон об увеличении цены контракта.
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом квартале 2021 года по вопросам налогообложения>3. Для изменения цены муниципального контракта в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость необходимо соблюдение следующих основных условий: наличие доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта и соглашение сторон об увеличении цены контракта.
Формы
Готовое решение: Как изменить цену государственного и муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2026)при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, которые влекут невозможность его исполнения. Это касается контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, цена которого составляет или превышает 100 млн руб. (п. 13 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2026)при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, которые влекут невозможность его исполнения. Это касается контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, цена которого составляет или превышает 100 млн руб. (п. 13 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
Последние изменения: Изменение существенных условий контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Срок действия продлен до даты, предусмотренной ч. 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. Речь идет о контрактах, предметом которых могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства.
(КонсультантПлюс, 2026)Срок действия продлен до даты, предусмотренной ч. 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. Речь идет о контрактах, предметом которых могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства.
Статья: О закупках услуг по осуществлению строительного контроля
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 5)При этом ст. 95 Закона N 44-ФЗ предусматривает ряд специальных оснований для изменения существенных условий контракта на выполнение строительных работ, допускающих увеличение/уменьшение стоимости выполняемых работ, продление срока их выполнения и т.д. Проблема заключается в том, что эти нормы не распространяются на контракты, предметом которых является оказание услуг по стройконтролю.
(Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 5)При этом ст. 95 Закона N 44-ФЗ предусматривает ряд специальных оснований для изменения существенных условий контракта на выполнение строительных работ, допускающих увеличение/уменьшение стоимости выполняемых работ, продление срока их выполнения и т.д. Проблема заключается в том, что эти нормы не распространяются на контракты, предметом которых является оказание услуг по стройконтролю.
Готовое решение: Как составить дополнительное соглашение к государственному контракту об увеличении объема работ
(КонсультантПлюс, 2026)Обратите внимание: при изменении объема работ по контракту вы можете продлить срок их выполнения только в определенных случаях. Если ваша ситуация к ним не относится, учитывайте требования Закона N 44-ФЗ и условия контракта об ответственности за просрочку выполнения работ (ч. 6 - 8 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2026)Обратите внимание: при изменении объема работ по контракту вы можете продлить срок их выполнения только в определенных случаях. Если ваша ситуация к ним не относится, учитывайте требования Закона N 44-ФЗ и условия контракта об ответственности за просрочку выполнения работ (ч. 6 - 8 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).
Вопрос: В ходе исполнения контракта стороны заключили дополнительное соглашение на изменение видов работ. Впоследствии было заключено еще одно дополнительное соглашение на продление срока исполнения контракта. Правомерны ли действия заказчика?
("Вестник Института госзакупок", 2021, N 12)Вопрос: В ходе исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания стороны заключили дополнительное соглашение на изменение видов работ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом увеличился срок исполнения контракта. Впоследствии было заключено еще одно дополнительное соглашение, но уже по п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ на продление срока исполнения контракта. Правомерны ли действия заказчика?
("Вестник Института госзакупок", 2021, N 12)Вопрос: В ходе исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания стороны заключили дополнительное соглашение на изменение видов работ, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. При этом увеличился срок исполнения контракта. Впоследствии было заключено еще одно дополнительное соглашение, но уже по п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ на продление срока исполнения контракта. Правомерны ли действия заказчика?
Готовое решение: Как внести изменения в государственный и муниципальный контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Иные случаи изменения контрактов, предусмотренных ч. 16 и 16.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Иные случаи изменения контрактов, предусмотренных ч. 16 и 16.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ
Готовое решение: Как действовать заказчику по Закону N 44-ФЗ в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) до 1 июля 2022 г. (включительно)
(КонсультантПлюс, 2022)Важно! Не переносится дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо сумме цен единиц товара, работы, услуги (при закупке с неопределенным объемом) при электронном аукционе (п. 23 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ, п. 3 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 443).
(КонсультантПлюс, 2022)Важно! Не переносится дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо сумме цен единиц товара, работы, услуги (при закупке с неопределенным объемом) при электронном аукционе (п. 23 ч. 1 ст. 42 Закона N 44-ФЗ, п. 3 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 443).
Статья: Отчет о результатах совместного контрольного мероприятия "Аудит использования средств федерального бюджета и государственной собственности в 2020 - 2023 годах и истекшем периоде 2024 года на охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на территории Дальневосточного федерального округа" (с Контрольно-счетной палатой Приморского края и Контрольно-счетной палатой Хабаровского края)
(Мамедов С.)
("Бюллетень Счетной палаты РФ", 2025, N 4)- в нарушение частей 3, 4 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ администрацией Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края продлен срок выполнения работ по контракту от 11 марта 2022 г. N 1203000156220000060001 до 31 мая 2024 года без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта (срок ранее предоставленной банковской гарантии истек 31 января 2024 года);
(Мамедов С.)
("Бюллетень Счетной палаты РФ", 2025, N 4)- в нарушение частей 3, 4 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ администрацией Горноключевского городского поселения Кировского муниципального района Приморского края продлен срок выполнения работ по контракту от 11 марта 2022 г. N 1203000156220000060001 до 31 мая 2024 года без предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта (срок ранее предоставленной банковской гарантии истек 31 января 2024 года);
Вопрос: В соответствии с соглашением о предоставлении бюджетной субсидии, но вопреки условиям контракта мы произвели оплату 30 декабря 2021 г. Как можно уйти от административной ответственности за незаконное изменение существенных условий контракта?
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 7)Нарушение срока выполнения работ подрядчиком не доказывает того, что срок выполнения работ был продлен по соглашению сторон. В связи с изложенным нельзя говорить о том, что муниципальный контракт был изменен и, следовательно, имелось нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ <3>.
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 7)Нарушение срока выполнения работ подрядчиком не доказывает того, что срок выполнения работ был продлен по соглашению сторон. В связи с изложенным нельзя говорить о том, что муниципальный контракт был изменен и, следовательно, имелось нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ <3>.
Последние изменения: Закупка строительных работ по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Срок действия продлен до даты, предусмотренной ч. 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. Речь идет о контрактах, предметом которых могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства.
(КонсультантПлюс, 2026)Срок действия продлен до даты, предусмотренной ч. 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ. Речь идет о контрактах, предметом которых могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства.