Приостановка выполнения работ гк РФ
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановка выполнения работ гк РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Обязанность подрядчика приостановить работы
(КонсультантПлюс, 2026)При таких обстоятельствах при неисполнении ответчиком обязательств по передаче документации, необходимой для производства работ, истец вправе избрать иной способ защиты нарушенного права, предусмотренный ст. 12 ГК РФ (приостановить выполнение работ, отказаться от контракта, взыскать убытки и т.д.) и ст. ст. 15, 393, 719 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2026)При таких обстоятельствах при неисполнении ответчиком обязательств по передаче документации, необходимой для производства работ, истец вправе избрать иной способ защиты нарушенного права, предусмотренный ст. 12 ГК РФ (приостановить выполнение работ, отказаться от контракта, взыскать убытки и т.д.) и ст. ст. 15, 393, 719 ГК РФ.
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 759 "Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ" ГК РФ"Довод ответчика об отсутствии вины в просрочке выполнения работ в срок установленный договором апелляционным судом не принимается, так как сами действия подрядчика по извещению заказчика о препятствиях в выполнении работ имели место после истечения срока окончания работ по договору, что не может считаться добросовестной и своевременной реализацией права заявить о наличии препятствий в выполнении работ, тогда как по смыслу статей 716, 719, 759 ГК РФ право подрядчика уведомить о невозможности выполнения работ в срок и приостановить выполнение работ по договору должно реализовываться в пределах срока выполнения работ, а не в период существующей просрочки."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как подрядчику приостановить строительные работы при обнаружении необходимости выполнения дополнительных работ
(КонсультантПлюс, 2026)Если требований к содержанию уведомления в договоре нет, укажите, что вы направили заказчику сообщение (приведите дату и номер документа) о необходимости провести дополнительные работы, не учтенные в технической документации, но ответ на сообщение получен не был. В связи с этим, руководствуясь п. 3 ст. 743 ГК РФ, вы приостанавливаете выполнение соответствующих работ.
(КонсультантПлюс, 2026)Если требований к содержанию уведомления в договоре нет, укажите, что вы направили заказчику сообщение (приведите дату и номер документа) о необходимости провести дополнительные работы, не учтенные в технической документации, но ответ на сообщение получен не был. В связи с этим, руководствуясь п. 3 ст. 743 ГК РФ, вы приостанавливаете выполнение соответствующих работ.
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)Еще одним основанием для приостановления подрядных работ является обнаружение в ходе строительства необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и влекущих увеличение их стоимости (п. 3 ст. 743 ГК РФ). В этом случае приостановите выполнение работ, если в течение 10 дней со дня уведомления заказчика о возникших проблемах вы не получили от него дальнейших указаний.
(КонсультантПлюс, 2026)Еще одним основанием для приостановления подрядных работ является обнаружение в ходе строительства необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и влекущих увеличение их стоимости (п. 3 ст. 743 ГК РФ). В этом случае приостановите выполнение работ, если в течение 10 дней со дня уведомления заказчика о возникших проблемах вы не получили от него дальнейших указаний.
"Защита гражданских прав в Российской Федерации: монография"
(Латыпов Д.Н.)
("Статут", 2023)В качестве примера сторонники рассматриваемого подхода ссылаются на положения п. 2 ст. 328 ГК РФ, закрепляющего право стороны в обязательстве приостановить исполнение своего встречного обязательства при определенных условиях. Аналогичные примеры встречаются в положениях об обязательствах (п. 1 ст. 719 ГК РФ, регламентирующий право подрядчика на приостановление выполнения работ, ст. 311 ГК РФ, устанавливающая право кредитора не принимать исполнение от должника по частям, и пр.).
(Латыпов Д.Н.)
("Статут", 2023)В качестве примера сторонники рассматриваемого подхода ссылаются на положения п. 2 ст. 328 ГК РФ, закрепляющего право стороны в обязательстве приостановить исполнение своего встречного обязательства при определенных условиях. Аналогичные примеры встречаются в положениях об обязательствах (п. 1 ст. 719 ГК РФ, регламентирующий право подрядчика на приостановление выполнения работ, ст. 311 ГК РФ, устанавливающая право кредитора не принимать исполнение от должника по частям, и пр.).
Готовое решение: Как согласовать в договоре возмездного оказания услуг предоставление материалов и оборудования
(КонсультантПлюс, 2026)Судебная практика: положения ст. 719 ГК РФ о праве подрядчика приостановить выполнение работ в случае нарушения заказчиком своих обязанностей применяются к договору возмездного оказания услуг
(КонсультантПлюс, 2026)Судебная практика: положения ст. 719 ГК РФ о праве подрядчика приостановить выполнение работ в случае нарушения заказчиком своих обязанностей применяются к договору возмездного оказания услуг