Принятие к учету проектно-сметной документации
Подборка наиболее важных документов по запросу Принятие к учету проектно-сметной документации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Договор подряда на ремонт здания (помещения)
(КонсультантПлюс, 2025)Учитывая, что приостановка работ подрядчиком в одностороннем порядке связана с наличием расхождений объемов работ, фактически подлежащих выполнению, от учтенных в проектно-сметной документации, что подтверждено проведенной по делу судебной экспертизой, также приняв во внимание, что, несмотря на неоднократное получение на протяжении срока действия договора актов расхождений от подрядчика, заказчик в силу статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по содействию подрядчику не исполнил, суды обоснованно признали, что приостановка подрядчиком работ на основании статей 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации является обоснованной.
(КонсультантПлюс, 2025)Учитывая, что приостановка работ подрядчиком в одностороннем порядке связана с наличием расхождений объемов работ, фактически подлежащих выполнению, от учтенных в проектно-сметной документации, что подтверждено проведенной по делу судебной экспертизой, также приняв во внимание, что, несмотря на неоднократное получение на протяжении срока действия договора актов расхождений от подрядчика, заказчик в силу статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность по содействию подрядчику не исполнил, суды обоснованно признали, что приостановка подрядчиком работ на основании статей 716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации является обоснованной.
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 170 "Фонд капитального ремонта и способы формирования данного фонда" ЖК РФНа основании изложенных норм права, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательств в их совокупности и взаимосвязи, исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая, что принятие собственниками решения об утверждении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту, увеличение взноса на капитальный ремонт, превышающий минимальный размер, принимая во внимание, что по результатам технического обследования спорного МКД и разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, фактически установлена необходимость проведения капитального ремонта фасада (утепление), суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каком порядке осуществляется приемка работ по договору строительного подряда
(КонсультантПлюс, 2025)На практике может возникнуть необходимость скорректировать объемы и стоимость уже принятых работ, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. С этой целью можно составить так называемый корректировочный КС-2. Например, корректировка может потребоваться, чтобы устранить ошибочное повторное отражение передачи тех работ, которые уже были приняты заказчиком. Или если по ошибке учтены работы, ранее исключенные из проектно-сметной документации.
(КонсультантПлюс, 2025)На практике может возникнуть необходимость скорректировать объемы и стоимость уже принятых работ, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. С этой целью можно составить так называемый корректировочный КС-2. Например, корректировка может потребоваться, чтобы устранить ошибочное повторное отражение передачи тех работ, которые уже были приняты заказчиком. Или если по ошибке учтены работы, ранее исключенные из проектно-сметной документации.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Свидетельствует ли о ненадлежащем качестве работ, выполненных по договору подряда, отсутствие положительного заключения обязательной государственной экспертизы
(КонсультантПлюс, 2025)"...ГУФСИН России по Свердловской области (ИНН: 7706562710, ОГРН: 1026602326354) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу "Бюро "Проект-Н" об обязании безвозмездно устранить недостатки проектно-сметной документации в течение месяца с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, установленном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Свидетельствует ли о ненадлежащем качестве работ, выполненных по договору подряда, отсутствие положительного заключения обязательной государственной экспертизы
(КонсультантПлюс, 2025)"...ГУФСИН России по Свердловской области (ИНН: 7706562710, ОГРН: 1026602326354) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу "Бюро "Проект-Н" об обязании безвозмездно устранить недостатки проектно-сметной документации в течение месяца с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, установленном ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на IV квартал 2025 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)При возмещении затрат учитываются расходы, произведенные не ранее даты принятия организацией, реализующей проект, решения об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках проекта или даты принятия решения об осуществлении проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)При возмещении затрат учитываются расходы, произведенные не ранее даты принятия организацией, реализующей проект, решения об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектно-сметной документации, проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) в рамках проекта или даты принятия решения об осуществлении проекта, в том числе об определении объема капитальных вложений (расходов), необходимых для его реализации.
Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ
(ред. от 04.11.2025)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"б) организация, реализующая проект, после 1 апреля 2020 года приняла решение об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектной документации (проектно-сметной документации), проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) и при этом выполнила следующие условия:
(ред. от 04.11.2025)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"б) организация, реализующая проект, после 1 апреля 2020 года приняла решение об утверждении бюджета на капитальные вложения (расходы) (без учета бюджета на расходы, связанные с подготовкой проектной документации (проектно-сметной документации), проведением проектно-изыскательских и геолого-разведочных работ) и при этом выполнила следующие условия:
"Корпоративная конфликтология: монография"
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Соответственно, правовой вакуум деятельно заполняется некими годами оттачиваемыми "корпоративными правилами", в общем резонно учитывающими аксиому ничтожности решений коллегиальных органов, принимаемых вне установленной законом компетенции, и отсутствия подобного запрета (по крайней мере, прямого) для ПСД.
(Осипенко О.В.)
("Статут", 2022)Соответственно, правовой вакуум деятельно заполняется некими годами оттачиваемыми "корпоративными правилами", в общем резонно учитывающими аксиому ничтожности решений коллегиальных органов, принимаемых вне установленной законом компетенции, и отсутствия подобного запрета (по крайней мере, прямого) для ПСД.
Вопрос: Как оформить ремонт основного средства в целях бухгалтерского и налогового учета?
(Консультация эксперта, 2025)Для учета затрат на ремонт ОС в бухгалтерском и налоговом учете могут оформляться планы-графики ремонта, проектно-сметная документация, договоры подряда, акты выполненных работ, накладные, акты приема-передачи отремонтированных основных средств и иные документы.
(Консультация эксперта, 2025)Для учета затрат на ремонт ОС в бухгалтерском и налоговом учете могут оформляться планы-графики ремонта, проектно-сметная документация, договоры подряда, акты выполненных работ, накладные, акты приема-передачи отремонтированных основных средств и иные документы.
Статья: Право подрядчика на изменение цены по договору строительного подряда
(Мышьяков С.В.)
("Юрист", 2022, N 8)Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в согласованный сторонами срок произвести определенные работы (виды которых согласованы сторонами), а другая сторона (заказчик) обязана принять и оплатить результат работ. В договоре должен быть указан начальный срок выполнения работ и срок окончания работ. Как правило, между данными сроками существует определенный временной промежуток. В указанный период времени обстоятельства, при которых стороны вступали в договорные отношения, могут измениться настолько, что дальнейшее исполнение договора утратит интерес для подрядчика, либо может возникнуть необходимость в выполнении не учтенных в договоре и проектно-сметной документации работ. Цена работ при этом не является существенным условием договора подряда. При ее отсутствии в договоре она может определяться по правилам ст. 424 ГК РФ. Выделяют два вида цены: твердая цена работ и приблизительная. По смыслу п. 4 ст. 709 ГК РФ приблизительной ценой работ является цена договора, по которой возможны незначительные отклонения от стоимости, указанной в договоре, соответственно, твердая цена - цена, изменение которой невозможно (абз. 1 п. 6 ст. 709 ГК РФ). При этом в силу предложения второго п. 4 ст. 709 ГК РФ в отсутствие иного указания в договоре цена презюмируется твердой. Как думается, выделение приблизительной цены работ по договору подряда направлено на защиту законных интересов подрядчика: договор подряда, как правило, характеризуется длительным характером взаимоотношений, в процессе которых могут появиться непредвидимые при заключении договора обстоятельства, значительно удорожающие стоимость проводимых подрядчиком работ. Таким образом, возможность изменения цены договора при определенных обстоятельствах направлена на защиту законного интереса подрядчика в получении объективной платы за конечный результат работы. К тому же приблизительная цена не нарушает правомерных ожиданий контрагента, который, заключив договор строительного подряда с приблизительной ценой, принял на себя риски, связанные с существенным изменением обстоятельств.
(Мышьяков С.В.)
("Юрист", 2022, N 8)Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в согласованный сторонами срок произвести определенные работы (виды которых согласованы сторонами), а другая сторона (заказчик) обязана принять и оплатить результат работ. В договоре должен быть указан начальный срок выполнения работ и срок окончания работ. Как правило, между данными сроками существует определенный временной промежуток. В указанный период времени обстоятельства, при которых стороны вступали в договорные отношения, могут измениться настолько, что дальнейшее исполнение договора утратит интерес для подрядчика, либо может возникнуть необходимость в выполнении не учтенных в договоре и проектно-сметной документации работ. Цена работ при этом не является существенным условием договора подряда. При ее отсутствии в договоре она может определяться по правилам ст. 424 ГК РФ. Выделяют два вида цены: твердая цена работ и приблизительная. По смыслу п. 4 ст. 709 ГК РФ приблизительной ценой работ является цена договора, по которой возможны незначительные отклонения от стоимости, указанной в договоре, соответственно, твердая цена - цена, изменение которой невозможно (абз. 1 п. 6 ст. 709 ГК РФ). При этом в силу предложения второго п. 4 ст. 709 ГК РФ в отсутствие иного указания в договоре цена презюмируется твердой. Как думается, выделение приблизительной цены работ по договору подряда направлено на защиту законных интересов подрядчика: договор подряда, как правило, характеризуется длительным характером взаимоотношений, в процессе которых могут появиться непредвидимые при заключении договора обстоятельства, значительно удорожающие стоимость проводимых подрядчиком работ. Таким образом, возможность изменения цены договора при определенных обстоятельствах направлена на защиту законного интереса подрядчика в получении объективной платы за конечный результат работы. К тому же приблизительная цена не нарушает правомерных ожиданий контрагента, который, заключив договор строительного подряда с приблизительной ценой, принял на себя риски, связанные с существенным изменением обстоятельств.
Вопрос: Как в бухгалтерском учете организации отражается получение субсидий на возмещение недополученных доходов или финансирование расходов?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2025)имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;
(Консультация эксперта, Минфин России, 2025)имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;
Вопрос: О бухучете и учете в целях ЕСХН субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договору сельскохозяйственного страхования.
(Письмо Минфина России от 18.04.2025 N 07-01-07/39172)имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;
(Письмо Минфина России от 18.04.2025 N 07-01-07/39172)имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены. Подтверждением могут быть заключенные организацией договоры, принятые и публично объявленные решения, технико-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т.п.;
Статья: Обзор некоторых актуальных правовых позиций Верховного Суда РФ по делам, связанным с применением Закона N 44-ФЗ
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 6)Таким образом, при наличии в материалах дела заключений первоначальной судебной экспертизы и судебной экспертизы по уголовному делу, подтвердивших строительные недостатки многоквартирного дома, при том что в распоряжение эксперта, проводившего экспертизу по уголовному делу, была представлена проектно-сметная, рабочая и исполнительная документация на многоквартирный дом, судами принято как надлежащее доказательство только заключение повторной судебной экспертизы, предметом исследования которой указанная документация не являлась (за исключением исполнительной документации в части вентиляции).
(Кравцов А.)
("Прогосзаказ.рф", 2025, N 6)Таким образом, при наличии в материалах дела заключений первоначальной судебной экспертизы и судебной экспертизы по уголовному делу, подтвердивших строительные недостатки многоквартирного дома, при том что в распоряжение эксперта, проводившего экспертизу по уголовному делу, была представлена проектно-сметная, рабочая и исполнительная документация на многоквартирный дом, судами принято как надлежащее доказательство только заключение повторной судебной экспертизы, предметом исследования которой указанная документация не являлась (за исключением исполнительной документации в части вентиляции).
"Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник"
(Широбоков В.Г.)
("ИНФРА-М", 2024)Предусмотрены справочные реквизиты, такие как дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, дата списания объекта основных средств, дата государственной регистрации права собственности на объект недвижимости.
(Широбоков В.Г.)
("ИНФРА-М", 2024)Предусмотрены справочные реквизиты, такие как дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, дата списания объекта основных средств, дата государственной регистрации права собственности на объект недвижимости.
Тематический выпуск: Налог на прибыль: актуальные вопросы из практики налогового консультирования
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2025, N 7)Вопросы: Включаются ли в первоначальную стоимость модернизируемого объекта расходы на ПНР вхолостую и комплексное опробование (расходы на ресурсы), которые производятся до сдачи объекта приемочной комиссии?
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2025, N 7)Вопросы: Включаются ли в первоначальную стоимость модернизируемого объекта расходы на ПНР вхолостую и комплексное опробование (расходы на ресурсы), которые производятся до сдачи объекта приемочной комиссии?
"Обзор судебной практики в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (февраль 2022 года)"
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Учитывая вышеизложенное, Комиссия ФАС России не пришла к однозначному выводу о том, что отставание от Графика по производству работ допущено исключительно по вине Общества, поскольку Комиссией ФАС России установлено, что со стороны Заказчика имелась задержка в утверждении ПСД. В связи с чем Комиссией ФАС России принято решение о том, что информация в отношении Общества не подлежит включению в Реестр.
(Управление контроля размещения государственного заказа ФАС России)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)Учитывая вышеизложенное, Комиссия ФАС России не пришла к однозначному выводу о том, что отставание от Графика по производству работ допущено исключительно по вине Общества, поскольку Комиссией ФАС России установлено, что со стороны Заказчика имелась задержка в утверждении ПСД. В связи с чем Комиссией ФАС России принято решение о том, что информация в отношении Общества не подлежит включению в Реестр.