Подрядчик вправе перенести срок выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Подрядчик вправе перенести срок выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 747 "Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда" ГК РФ"Признавая доводы ответчика в данной части необоснованными, суд правильно указал, что в соответствии со статьей 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работ. В случае невыполнения заказчиком обязанности по содействию подрядчику в выполнении работ, подрядчик имеет право на перенесение сроков исполнения работ. По смыслу статьи 747 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан обеспечить своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по договорной работе. Подряд. Риски подрядчика при заключении договора4.1.4. Риск подрядчика при несогласовании вида (формы), объема содействия и порядка его оказания (подрядчик не вправе будет перенести срок выполнения работы)
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)При отсутствии необходимого содействия подрядчик также может перенести сроки выполнения работ, что связано с его дополнительными временными затратами и замедлением темпов строительства. Продление сроков целесообразно в ситуациях, когда обе стороны заинтересованы в продолжении договорных отношений и доведении проекта до конца <1>. При этом в российском правопорядке, в отличие от английского, это право подрядчика необязательно должно быть установлено в договоре в силу его прямого закрепления в законе <2>. Увеличение времени выполнения работ может требоваться, например, в ситуации, когда заказчик нарушил сроки предоставления подрядчику строительных материалов или земельного участка, что привело к отставанию от графиков.
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)При отсутствии необходимого содействия подрядчик также может перенести сроки выполнения работ, что связано с его дополнительными временными затратами и замедлением темпов строительства. Продление сроков целесообразно в ситуациях, когда обе стороны заинтересованы в продолжении договорных отношений и доведении проекта до конца <1>. При этом в российском правопорядке, в отличие от английского, это право подрядчика необязательно должно быть установлено в договоре в силу его прямого закрепления в законе <2>. Увеличение времени выполнения работ может требоваться, например, в ситуации, когда заказчик нарушил сроки предоставления подрядчику строительных материалов или земельного участка, что привело к отставанию от графиков.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Вместе с тем задержка выполнения работ была вызвана несвоевременным выполнением контрагентом заказчика работ по переносу газопровода среднего давления, нахождение которого в зоне строительства препятствовало выполнению работ. При этом подрядчик неоднократно письмами уведомлял заказчика о необходимости скорейшего выполнения работ по выносу сетей газоснабжения из пятна застройки для соблюдения сроков строительства. Однако данные работы были завершены с существенной просрочкой, что и повлекло перенос сроков выполнения работ подрядчиком.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Вместе с тем задержка выполнения работ была вызвана несвоевременным выполнением контрагентом заказчика работ по переносу газопровода среднего давления, нахождение которого в зоне строительства препятствовало выполнению работ. При этом подрядчик неоднократно письмами уведомлял заказчика о необходимости скорейшего выполнения работ по выносу сетей газоснабжения из пятна застройки для соблюдения сроков строительства. Однако данные работы были завершены с существенной просрочкой, что и повлекло перенос сроков выполнения работ подрядчиком.
Готовое решение: Как согласовать условие о содействии заказчика при выполнении работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если в договоре не указаны вид (форма), объем и порядок оказания содействия, то обязанность заказчика по содействию будет считаться несогласованной. Подрядчик в этом случае не вправе будет требовать переноса сроков выполнения работы согласно п. 1 ст. 718 ГК РФ или обосновывать их нарушение ссылкой на неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязанности по содействию в силу ст. 406 ГК РФ и будет нести ответственность за просрочку, установленную законом согласно ст. ст. 395, 405, п. п. 1, 2 ст. 708, п. 2 ст. 715 ГК РФ и договором в соответствии со ст. 330 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2025)Если в договоре не указаны вид (форма), объем и порядок оказания содействия, то обязанность заказчика по содействию будет считаться несогласованной. Подрядчик в этом случае не вправе будет требовать переноса сроков выполнения работы согласно п. 1 ст. 718 ГК РФ или обосновывать их нарушение ссылкой на неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязанности по содействию в силу ст. 406 ГК РФ и будет нести ответственность за просрочку, установленную законом согласно ст. ст. 395, 405, п. п. 1, 2 ст. 708, п. 2 ст. 715 ГК РФ и договором в соответствии со ст. 330 ГК РФ.
Тематический выпуск: Налогообложение доходов физических лиц и страховые взносы: сложные вопросы исчисления и уплаты
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 9)В этом случае доказательствами соблюдения срока для организации может быть переписка с подрядчиком, в которой он просил перенести срок, обещал выполнить работу и т.д.
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 9)В этом случае доказательствами соблюдения срока для организации может быть переписка с подрядчиком, в которой он просил перенести срок, обещал выполнить работу и т.д.