Подрядчик не приостановил работы
Подборка наиболее важных документов по запросу Подрядчик не приостановил работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Бурение скважин
(КонсультантПлюс, 2025)Суд может не уменьшить размер взыскиваемых с подрядчика убытков заказчика, возникших в результате инцидента при бурении скважины, даже если действия заказчика по отзыву супервайзерского контроля способствовали инциденту, но подрядчик не приостановил работы в связи с отсутствием такого контроля
(КонсультантПлюс, 2025)Суд может не уменьшить размер взыскиваемых с подрядчика убытков заказчика, возникших в результате инцидента при бурении скважины, даже если действия заказчика по отзыву супервайзерского контроля способствовали инциденту, но подрядчик не приостановил работы в связи с отсутствием такого контроля
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 112 "Заключительные положения" Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""Таким образом, только при соблюдении совокупности условий, установленных нормами Закона N 44-ФЗ, существенные условия контракта, могли быть изменены исключительно по соглашению сторон по причине невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, однако такого соглашения между сторонами достигнуто не было, подрядчик работы не приостановил, с исковым требованием в арбитражный суд о внесении изменении в контракт с учетом приведенных в обосновании иска доводов не обращался."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)Вывод из судебной практики: если подрядчик не приостановил работы, несмотря на неисполнение заказчиком своих обязательств, то размер ответственности подрядчика за нарушения договора может быть снижен на основании п. 1 ст. 404 ГК РФ (ввиду наличия вины заказчика).
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)Вывод из судебной практики: если подрядчик не приостановил работы, несмотря на неисполнение заказчиком своих обязательств, то размер ответственности подрядчика за нарушения договора может быть снижен на основании п. 1 ст. 404 ГК РФ (ввиду наличия вины заказчика).
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Считается ли, что подрядчик нарушил договор подряда, если он просрочил выполнение работ вследствие неуплаты заказчиком аванса или неисполнения иных встречных обязательств
(КонсультантПлюс, 2025)Довод о неприостановлении подрядчиком в порядке статьи 716 ГК РФ выполнения работ подлежит отклонению, поскольку то, что подрядчик не приостановил выполнение работ, не свидетельствует об исполнении обязанности заказчика по передаче исходной разрешительной документации по пункту 4.1.1 договора.
Считается ли, что подрядчик нарушил договор подряда, если он просрочил выполнение работ вследствие неуплаты заказчиком аванса или неисполнения иных встречных обязательств
(КонсультантПлюс, 2025)Довод о неприостановлении подрядчиком в порядке статьи 716 ГК РФ выполнения работ подлежит отклонению, поскольку то, что подрядчик не приостановил выполнение работ, не свидетельствует об исполнении обязанности заказчика по передаче исходной разрешительной документации по пункту 4.1.1 договора.
Нормативные акты
Решение Новгородского УФАС России от 28.12.2024 N 053/10/104-774/2024
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Присутствовавшие на заседании Комиссии по рассмотрению Сведений представители Новгородского музея-заповедника, не согласившись с вышеуказанными пояснениями подрядчика, устно пояснили, что приложенная к Объяснениям аудиозапись не доказывает, что принималось решение о приостановке Работ на объекте, поскольку 22.08.2024 года реставрационного совета относительно проведения работ на рассматриваемом объекте не было, данный совет состоялся 01.08.2024 года, на котором не принималось такое решение, поскольку совет не наделен такими полномочиями. Работы по Контракту не приостанавливались. Голос на представленной аудиозаписи похож на голос генерального директора Новгородского музея-заповедника, однако подрядчик не уведомлял о приостановке работ.
О включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Присутствовавшие на заседании Комиссии по рассмотрению Сведений представители Новгородского музея-заповедника, не согласившись с вышеуказанными пояснениями подрядчика, устно пояснили, что приложенная к Объяснениям аудиозапись не доказывает, что принималось решение о приостановке Работ на объекте, поскольку 22.08.2024 года реставрационного совета относительно проведения работ на рассматриваемом объекте не было, данный совет состоялся 01.08.2024 года, на котором не принималось такое решение, поскольку совет не наделен такими полномочиями. Работы по Контракту не приостанавливались. Голос на представленной аудиозаписи похож на голос генерального директора Новгородского музея-заповедника, однако подрядчик не уведомлял о приостановке работ.
Статья: Что нужно учесть заказчику при реализации проектов
(Авдеева И.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)- общество-подрядчик, даже обнаружив недостатки проекта, не приостанавливало работы по монтажу, не уведомляло заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях;
(Авдеева И.)
("Юридический справочник руководителя", 2025, N 6)- общество-подрядчик, даже обнаружив недостатки проекта, не приостанавливало работы по монтажу, не уведомляло заказчика о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях;
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Таким образом, когда речь идет о сфере применения ст. 719 ГК РФ, то подрядчик может не приостанавливать выполнение работ и, соответственно, не уведомлять заказчика, однако в дальнейшем, после сдачи работ заказчику, он сможет защищаться по ст. 404 ГК РФ. Напротив, там, где применяется ст. 716 ГК РФ, подрядчик полностью принимает на себя все риски отсутствия уведомления и приостановления.
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Таким образом, когда речь идет о сфере применения ст. 719 ГК РФ, то подрядчик может не приостанавливать выполнение работ и, соответственно, не уведомлять заказчика, однако в дальнейшем, после сдачи работ заказчику, он сможет защищаться по ст. 404 ГК РФ. Напротив, там, где применяется ст. 716 ГК РФ, подрядчик полностью принимает на себя все риски отсутствия уведомления и приостановления.
Готовое решение: Что делать заказчику в случае некачественного выполнения работ подрядчиком
(КонсультантПлюс, 2025)Однако исходя из п. 2 ст. 716 ГК РФ, если подрядчик нарушит предусмотренный п. 1 ст. 716 ГК РФ порядок (не предупредит заказчика, не приостановит работу), в дальнейшем он не сможет ссылаться на указанные обстоятельства. Полагаем, это означает, что он будет нести ответственность за недостатки выполненной работы и, как следствие, заказчик сможет предъявить ему требования об устранении недостатков.
(КонсультантПлюс, 2025)Однако исходя из п. 2 ст. 716 ГК РФ, если подрядчик нарушит предусмотренный п. 1 ст. 716 ГК РФ порядок (не предупредит заказчика, не приостановит работу), в дальнейшем он не сможет ссылаться на указанные обстоятельства. Полагаем, это означает, что он будет нести ответственность за недостатки выполненной работы и, как следствие, заказчик сможет предъявить ему требования об устранении недостатков.