Ответственность подрядчика за нарушение сроков
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответственность подрядчика за нарушение сроков (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Промежуточные сроки выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)Суды первой и апелляционной инстанций, оценив в порядке статей 421, 431 ГК РФ положения пункта 7.2 Договора, приняв во внимание пояснения сторон, установили, что график производства работ не позволяет определить объем и стоимость отдельных этапов работ, поэтому правомерно заключили, что сторонами в названном пункте не согласована ответственность подрядчика за нарушение промежуточных сроков - окончания выполнения этапов работ.
(КонсультантПлюс, 2025)Суды первой и апелляционной инстанций, оценив в порядке статей 421, 431 ГК РФ положения пункта 7.2 Договора, приняв во внимание пояснения сторон, установили, что график производства работ не позволяет определить объем и стоимость отдельных этапов работ, поэтому правомерно заключили, что сторонами в названном пункте не согласована ответственность подрядчика за нарушение промежуточных сроков - окончания выполнения этапов работ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какую ответственность несут стороны по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. Какую ответственность несет подрядчик в случае нарушения срока выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. Какую ответственность несет подрядчик в случае нарушения срока выполнения работ
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
(ред. от 24.06.2025)Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Статья: Комментарий к Постановлению АС ДВО от 10.05.2023 N Ф03-694/2023
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2023, N 6)Ответственность подрядчика за просрочку сдачи работ и непредставление документации либо ее ненадлежащее оформление установлена разными пунктами договора.
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2023, N 6)Ответственность подрядчика за просрочку сдачи работ и непредставление документации либо ее ненадлежащее оформление установлена разными пунктами договора.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)- избежание подрядчиком ответственности за нарушение сроков строительства, формирование подрядчиком доказательной базы наличия причин увеличения сроков строительства;
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)- избежание подрядчиком ответственности за нарушение сроков строительства, формирование подрядчиком доказательной базы наличия причин увеличения сроков строительства;
Статья: Комментарий к Постановлению АС ЗСО от 02.02.2023 по делу N А45-15812/2022
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2023, N 4)Обратите внимание! После таких выводов судей заказчик стал ссылаться на то, что подрядчик надлежащим образом не исполнил обязательства по передаче правильно оформленной документации. Однако арбитры этот довод отклонили, отметив, что ответственность подрядчика за просрочку сдачи работ и непредставление документации либо ее ненадлежащее оформление установлена разными пунктами договора. Предъявляя встречный иск, заказчик указывал на начисление неустойки именно за просрочку сдачи работ и не заявлял требования о взыскании неустойки за нарушение порядка оформления документации. Довод заказчика о нарушении подрядчиком требований, предъявляемых к передаваемой документации, что является самостоятельным основанием для начисления неустойки, фактически направлен на изменение в суде апелляционной инстанции основания встречных исковых требований, что недопустимо в соответствии с ч. 3 ст. 266 АПК РФ.
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2023, N 4)Обратите внимание! После таких выводов судей заказчик стал ссылаться на то, что подрядчик надлежащим образом не исполнил обязательства по передаче правильно оформленной документации. Однако арбитры этот довод отклонили, отметив, что ответственность подрядчика за просрочку сдачи работ и непредставление документации либо ее ненадлежащее оформление установлена разными пунктами договора. Предъявляя встречный иск, заказчик указывал на начисление неустойки именно за просрочку сдачи работ и не заявлял требования о взыскании неустойки за нарушение порядка оформления документации. Довод заказчика о нарушении подрядчиком требований, предъявляемых к передаваемой документации, что является самостоятельным основанием для начисления неустойки, фактически направлен на изменение в суде апелляционной инстанции основания встречных исковых требований, что недопустимо в соответствии с ч. 3 ст. 266 АПК РФ.
Статья: Типовые условия государственного контракта на государственное геологическое изучение недр
(Дудченко К.А.)
("Конкурентное право", 2024, N 4)При таких обстоятельствах проектная документация в отношении контракта на государственное геологическое изучение недр должна являться существенным условием и быть включена в государственный контракт, в том числе с определением сроков ее разработки, утверждения государственным заказчиком и ответственности подрядчика за нарушение таких сроков <6>.
(Дудченко К.А.)
("Конкурентное право", 2024, N 4)При таких обстоятельствах проектная документация в отношении контракта на государственное геологическое изучение недр должна являться существенным условием и быть включена в государственный контракт, в том числе с определением сроков ее разработки, утверждения государственным заказчиком и ответственности подрядчика за нарушение таких сроков <6>.
Вопрос: Можно ли предусмотреть в договоре подряда ответственность за нарушение срока представления подрядчиком документов (например, счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки и иных документов) в виде штрафа исходя из МРОТ (например, в размере 200 МРОТ за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ)?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Можно ли предусмотреть в договоре подряда ответственность за нарушение срока представления подрядчиком документов (например, счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки и иных документов) в виде штрафа исходя из МРОТ (например, в размере 200 МРОТ за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ)? Если это допустимо, то как исчислять МРОТ (исходя из какого размера)?
(Консультация эксперта, 2023)Вопрос: Можно ли предусмотреть в договоре подряда ответственность за нарушение срока представления подрядчиком документов (например, счетов, счетов-фактур, актов сдачи-приемки и иных документов) в виде штрафа исходя из МРОТ (например, в размере 200 МРОТ за каждый непредставленный или несвоевременно представленный документ)? Если это допустимо, то как исчислять МРОТ (исходя из какого размера)?
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)1. Возражая против предъявленного требования о взыскании неустойки, ответчик заявил, что выполнил свои обязательства перед заказчиком (предъявил результаты работ к приемке) в полном объеме и в установленные сроки, а условие договора о том, что датой исполнения обязательств по этапам является дата утверждения (подписания) заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, ставит период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в зависимость от усмотрения истца.
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)1. Возражая против предъявленного требования о взыскании неустойки, ответчик заявил, что выполнил свои обязательства перед заказчиком (предъявил результаты работ к приемке) в полном объеме и в установленные сроки, а условие договора о том, что датой исполнения обязательств по этапам является дата утверждения (подписания) заказчиком акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, ставит период ответственности подрядчика за нарушение сроков выполнения работ в зависимость от усмотрения истца.