ОКВЭД проектные работы
Подборка наиболее важных документов по запросу ОКВЭД проектные работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2025 N 13АП-21058/2025 по делу N А56-111894/2024
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки и штрафа по контракту.
Обстоятельства: Подрядчик в полном объеме и в установленный срок не изготовил проектную и рабочую документацию для реконструкции объекта наружного освещения, при этом добровольно уплатил штраф, начисленный заказчиком за непредставление отчетов о проделанной работе.
Решение: Удовлетворено в части.ОКВЭД определяется в соответствии с объектом закупки. Объект закупки по контракту - выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции наружного освещения. Объекты наружного освещения не являются объектом культурного наследия, поэтому ОКВЭД указан верно и не свидетельствует о том, что конкурсной документацией не было предусмотрено выполнение работ в зоне объекта культурного наследия. Соответствующие сведения ответчик должен был получить на начальной стадии проектирования, т.е. на стадии сбора исходных данных в соответствии с пунктом 3 календарного плана выполнения работ (приложение N 2 к контракту).
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки и штрафа по контракту.
Обстоятельства: Подрядчик в полном объеме и в установленный срок не изготовил проектную и рабочую документацию для реконструкции объекта наружного освещения, при этом добровольно уплатил штраф, начисленный заказчиком за непредставление отчетов о проделанной работе.
Решение: Удовлетворено в части.ОКВЭД определяется в соответствии с объектом закупки. Объект закупки по контракту - выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации реконструкции наружного освещения. Объекты наружного освещения не являются объектом культурного наследия, поэтому ОКВЭД указан верно и не свидетельствует о том, что конкурсной документацией не было предусмотрено выполнение работ в зоне объекта культурного наследия. Соответствующие сведения ответчик должен был получить на начальной стадии проектирования, т.е. на стадии сбора исходных данных в соответствии с пунктом 3 календарного плана выполнения работ (приложение N 2 к контракту).
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 49 "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, в границах Байкальской природной территории и в Арктической зоне Российской Федерации, в границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов" Градостроительного кодекса РФПри таких обстоятельствах, апелляционная коллегия констатирует, что ответчик, являясь профессиональным участником экономических отношений в сфере проектирования (ОКВЭД 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях), должен был предусмотреть все требования к изготовленной им документации в ходе сбора информации для целей выполнения работ."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О ставке по "упрощенному" налогу при производстве санитарно-технических работ на территории Удмуртской Республики
(Лимонникова А.С.)
("Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 6)Таким образом, проживающий на территории Удмуртской Республики ИП на УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", выполнивший в 2022 году работы по разработке проектной документации для котельной (код 71 по ОКВЭД 2), правомерно применил ставку в размере 10%, если:
(Лимонникова А.С.)
("Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 6)Таким образом, проживающий на территории Удмуртской Республики ИП на УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", выполнивший в 2022 году работы по разработке проектной документации для котельной (код 71 по ОКВЭД 2), правомерно применил ставку в размере 10%, если:
Вопрос: Управляющая компания сдает в аренду производственные помещения ООО, находящиеся на территории индустриального парка в Московской области. Объем вложений ООО в промышленные объекты составил 250 млн руб. Может ли ООО претендовать на льготу по налогу на имущество организаций?
(Консультация эксперта, 2025)В Приложении 3 к Закону N 151/2004-ОЗ указан, в частности, такой вид экономической деятельности, как производство текстильных изделий (код 13 ОКВЭД).
(Консультация эксперта, 2025)В Приложении 3 к Закону N 151/2004-ОЗ указан, в частности, такой вид экономической деятельности, как производство текстильных изделий (код 13 ОКВЭД).
Нормативные акты
Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ
(ред. от 04.11.2025)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"7) к сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, если инвестиционный проект связан с деятельностью по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции и направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества, в том числе оснащение оборудованием, необходимым для осуществления соответствующей деятельности, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией товаров, работ, услуг в рамках инвестиционного проекта;
(ред. от 04.11.2025)
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации"7) к сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, если инвестиционный проект связан с деятельностью по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственной продукции и направлен на создание (строительство) либо реконструкцию и (или) модернизацию объектов недвижимого имущества, в том числе оснащение оборудованием, необходимым для осуществления соответствующей деятельности, или модернизацию такого оборудования, при условии, что на стадии эксплуатации ежегодная выручка организации, реализующей проект, от реализации сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов от общей выручки, получаемой в связи с реализацией товаров, работ, услуг в рамках инвестиционного проекта;
Статья: Основные направления финансово-правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации
(Тория Р.А.)
("Безопасность бизнеса", 2023, N 4)- при создании нового производства товаров, работ, услуг - извлечение прибыли от ОКВЭД, предусмотренных в заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории порта;
(Тория Р.А.)
("Безопасность бизнеса", 2023, N 4)- при создании нового производства товаров, работ, услуг - извлечение прибыли от ОКВЭД, предусмотренных в заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории порта;
Готовое решение: Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
(КонсультантПлюс, 2025)виде деятельности, объеме продукции (товара), о работах, услугах, с кодами видов экономической деятельности по ОКВЭД;
(КонсультантПлюс, 2025)виде деятельности, объеме продукции (товара), о работах, услугах, с кодами видов экономической деятельности по ОКВЭД;
"Строительство: бухгалтерский и налоговый учет"
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2025)а) о фирменном наименовании, местонахождении, коде ОКВЭД, режиме работы, номере телефона, об адресе официального сайта, адресе электронной почты, о фамилии, имени и отчестве руководителя и т.д.;
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(Митюкова Э.С.)
("АйСи Групп", 2025)а) о фирменном наименовании, местонахождении, коде ОКВЭД, режиме работы, номере телефона, об адресе официального сайта, адресе электронной почты, о фамилии, имени и отчестве руководителя и т.д.;