Октмо 46746000
Подборка наиболее важных документов по запросу Октмо 46746000 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2025 N 305-ЭС25-956 по делу N А41-94500/2023
Категория спора: Инвестиционный договор.
Требования: 1) О взыскании убытков; 2) О внесении изменений в договор.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что работы по строительству школы ответчиками не начаты.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как суды не дали правовой оценки обстоятельствам нарушения сроков реализации инвестиционного проекта, отсутствия необходимого для строительства земельного участка, доводам ответчика о признании его банкротом, наличие реальной возможности дальнейшего исполнения договора не исследовали, выводы судов о прекращении обязательства по возмещению убытков с момента утверждения судом мирового соглашения основаны на неправильном толковании норм права."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).
Категория спора: Инвестиционный договор.
Требования: 1) О взыскании убытков; 2) О внесении изменений в договор.
Обстоятельства: Истец ссылается на то, что работы по строительству школы ответчиками не начаты.
Решение: Дело направлено на новое рассмотрение, так как суды не дали правовой оценки обстоятельствам нарушения сроков реализации инвестиционного проекта, отсутствия необходимого для строительства земельного участка, доводам ответчика о признании его банкротом, наличие реальной возможности дальнейшего исполнения договора не исследовали, выводы судов о прекращении обязательства по возмещению убытков с момента утверждения судом мирового соглашения основаны на неправильном толковании норм права."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).
Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2025 N 305-ЭС25-956 по делу N А41-94500/2023
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о внесении изменений в инвестиционный договор и взыскании денежных средств.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требований отказано.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, поскольку довод о том, что ответчики злоупотребляют правом и вследствие своего недобросовестного поведения по существу сберегли денежные средства, заслуживает внимания."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о внесении изменений в инвестиционный договор и взыскании денежных средств.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требований отказано.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, поскольку довод о том, что ответчики злоупотребляют правом и вследствие своего недобросовестного поведения по существу сберегли денежные средства, заслуживает внимания."Администрация: Адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7 Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мытищи Московской области) ИНН 502 900 99 50, КПП 502 901 001, БИК 044 525 000, ОКТМО 46 746 000 Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, счет N 401 018 108 452 500 101 02 КБК 901 1 17 05040 04 0001 180 (поступления по инвестиционным контрактам).