Неустойка за нарушение сроков выполнения работ ндс
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка за нарушение сроков выполнения работ ндс (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.02.2024 N 19АП-7011/2023 по делу N А35-6212/2022
Требование: О взыскании денежных средств, уплаченных по договору поставки, убытков, судебных расходов.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Руководствуясь указанным заключением, посчитав недостатки существенными и неустранимыми, ИП Хызев А.А. отказался от исполнения договора в части, а именно отказался от оплаты работ по устройству бетонных покрытий в размере 376 988,40 руб. (с учетом НДС), а также удержал из стоимости оплаты по иным видам работ неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 251 410,22 руб.
Требование: О взыскании денежных средств, уплаченных по договору поставки, убытков, судебных расходов.
Решение: В удовлетворении требования отказано.Руководствуясь указанным заключением, посчитав недостатки существенными и неустранимыми, ИП Хызев А.А. отказался от исполнения договора в части, а именно отказался от оплаты работ по устройству бетонных покрытий в размере 376 988,40 руб. (с учетом НДС), а также удержал из стоимости оплаты по иным видам работ неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 251 410,22 руб.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2024 N 17АП-2125/2023(2)-АК по делу N А50-3722/2022
Требование: Об отмене определения о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Материалами дела также подтверждается, что 26.09.2023 между ПАО "Уралкалий" и ООО "Проект-Строй" заключен договор уступки права требования, согласно которому цедент уступает цессионарию принадлежащее цеденту право требования к должнику об оплате штрафной неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда N 3804/2019/32 от 17.05.2019 в размере 14 550 067,84 руб., начисленной в соответствии с п. 8.1 Договора. В соответствии с п. 3 договора уступки права требования за уступаемое право требования цессионарий уплатил цеденту 300 000 руб., в том числе НДС. Данные денежные средства поступили на счет цедента.
Требование: Об отмене определения о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение оставлено без изменения.Материалами дела также подтверждается, что 26.09.2023 между ПАО "Уралкалий" и ООО "Проект-Строй" заключен договор уступки права требования, согласно которому цедент уступает цессионарию принадлежащее цеденту право требования к должнику об оплате штрафной неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда N 3804/2019/32 от 17.05.2019 в размере 14 550 067,84 руб., начисленной в соответствии с п. 8.1 Договора. В соответствии с п. 3 договора уступки права требования за уступаемое право требования цессионарий уплатил цеденту 300 000 руб., в том числе НДС. Данные денежные средства поступили на счет цедента.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Московского округа от 09.11.2022 N Ф05-25229/2022 <Об успешном взыскании заказчиком неустойки с подрядчика>
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 6)По договору от 02.03.2020 подрядчик обязался выполнить работы по монтажу сэндвич-панелей. Стоимость закрепили в 3 847 448,06 руб. (в т.ч. НДС - 20%). За нарушение сроков подрядчик уплачивает по требованию заказчика неустойку в размере 0,3% от невыполненного объема работ за каждый день просрочки.
(Веселов А.В.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2023, N 6)По договору от 02.03.2020 подрядчик обязался выполнить работы по монтажу сэндвич-панелей. Стоимость закрепили в 3 847 448,06 руб. (в т.ч. НДС - 20%). За нарушение сроков подрядчик уплачивает по требованию заказчика неустойку в размере 0,3% от невыполненного объема работ за каждый день просрочки.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Правомерно ли условие договора подряда о неустойке в пользу стороны, отказавшейся от договора в связи с нарушением обязательств другой стороной
(КонсультантПлюс, 2025)"...Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 17.07.2015 между истцом (генподрядчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ N СИ/17.07-15, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы подготовительного периода по объекту: футбольное поле с инфраструктурой для ГБУ "Спортивно-адаптивная школа" Москомспорта, расположенного по адресу г. Москва, Студеный проезд, вл. 1-3. Согласно п. 1.2 договора выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы N 77-1-5-0262-15 от 18.05.2015, рабочей документацией, законодательством РФ, нормативными актами города Москвы, требованиями документов, регулирующих порядок предоставления такого вида работ, в строгом соответствии с условиями договора и приложений к нему. При этом стороны подтверждают, что проектная и рабочая документация были переданы подрядчику при подписании договора в объеме, необходимом для производства работ. Подрядчик претензий к объему и качеству документации не имеет. Согласно п. 2.1 договора начало выполнения работ 17.07.2015, окончание работ 31.08.2015. Цена договора является приблизительной максимальной и составляет 11 208 137 руб. 53 коп., в том числе НДС 18% (п. 3.1). В соответствии с п. 3.3 договора, генподрядчик осуществляет оплату выполненных подрядчиком по договору работ в следующем порядке: аванс в размере 5 000 000 руб., в том числе НДС 18% - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Оставшаяся часть стоимости работ оплачивается генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта КС-2 и справок КС-3 на основании счета подрядчика при отсутствии у генподрядчика претензий и замечаний по качеству выполненных работ. Согласно п. 7.3 договора за нарушение срока выполнения работ подрядчик уплачивает генподрядчику неустойку в размере 0,1% от цены договора, указанной в п. 3.1, за каждый день просрочки исполнения обязательства. Пунктом 7.5 договора предусмотрено, что подрядчик при нарушении обязательств по настоящему договору, повлекших расторжение договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2.3 договора, уплачивает генподрядчику штраф в размере 0,5% от цены договора однократно. Из п. 9.2.3 договора усматривается, что генподрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения подрядчику убытков и/или неустойки, обусловленных прекращением договорных отношений, в случаях, если подрядчиком совершено существенное нарушение условий договора, а именно: нарушение подрядчиком срока начала или окончания работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от генподрядчика.
Правомерно ли условие договора подряда о неустойке в пользу стороны, отказавшейся от договора в связи с нарушением обязательств другой стороной
(КонсультантПлюс, 2025)"...Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 17.07.2015 между истцом (генподрядчиком) и ответчиком (подрядчиком) был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ N СИ/17.07-15, по условиям которого ответчик принял на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы подготовительного периода по объекту: футбольное поле с инфраструктурой для ГБУ "Спортивно-адаптивная школа" Москомспорта, расположенного по адресу г. Москва, Студеный проезд, вл. 1-3. Согласно п. 1.2 договора выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы N 77-1-5-0262-15 от 18.05.2015, рабочей документацией, законодательством РФ, нормативными актами города Москвы, требованиями документов, регулирующих порядок предоставления такого вида работ, в строгом соответствии с условиями договора и приложений к нему. При этом стороны подтверждают, что проектная и рабочая документация были переданы подрядчику при подписании договора в объеме, необходимом для производства работ. Подрядчик претензий к объему и качеству документации не имеет. Согласно п. 2.1 договора начало выполнения работ 17.07.2015, окончание работ 31.08.2015. Цена договора является приблизительной максимальной и составляет 11 208 137 руб. 53 коп., в том числе НДС 18% (п. 3.1). В соответствии с п. 3.3 договора, генподрядчик осуществляет оплату выполненных подрядчиком по договору работ в следующем порядке: аванс в размере 5 000 000 руб., в том числе НДС 18% - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора. Оставшаяся часть стоимости работ оплачивается генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта КС-2 и справок КС-3 на основании счета подрядчика при отсутствии у генподрядчика претензий и замечаний по качеству выполненных работ. Согласно п. 7.3 договора за нарушение срока выполнения работ подрядчик уплачивает генподрядчику неустойку в размере 0,1% от цены договора, указанной в п. 3.1, за каждый день просрочки исполнения обязательства. Пунктом 7.5 договора предусмотрено, что подрядчик при нарушении обязательств по настоящему договору, повлекших расторжение договора по основаниям, предусмотренным п. 9.2.3 договора, уплачивает генподрядчику штраф в размере 0,5% от цены договора однократно. Из п. 9.2.3 договора усматривается, что генподрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения подрядчику убытков и/или неустойки, обусловленных прекращением договорных отношений, в случаях, если подрядчиком совершено существенное нарушение условий договора, а именно: нарушение подрядчиком срока начала или окончания работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от генподрядчика.
Нормативные акты
Приказ Роскомзема от 16.04.1996 N 28
"О форме Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру, мониторингу земель и соблюдении договорной дисциплины"5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ.
"О форме Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру, мониторингу земель и соблюдении договорной дисциплины"5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ.
Готовое решение: Как заключить договор подряда со множественностью лиц
(КонсультантПлюс, 2025)Работы, относящиеся к этапам 2 - 4 согласно Графику производства работ, выполняет Подрядчик 2. Он же сдает результат каждого этапа работ Заказчику, несет ответственность за качество и срок их выполнения, в том числе устраняет обнаруженные недостатки и уплачивает неустойку при просрочке.
(КонсультантПлюс, 2025)Работы, относящиеся к этапам 2 - 4 согласно Графику производства работ, выполняет Подрядчик 2. Он же сдает результат каждого этапа работ Заказчику, несет ответственность за качество и срок их выполнения, в том числе устраняет обнаруженные недостатки и уплачивает неустойку при просрочке.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Состав и объем работ по договору определялся ведомостью договорной цены, рабочей документацией на подлежащий выполнению объем работ с соблюдением требований законодательных и нормативных документов Российской Федерации. Подрядчик обязан был выполнить все работы, предусмотренные ведомостью договорной цены, даже если такие работы прямо не упомянуты в приложении N 1 к договору, но входят в комплекс работ, предусмотренный рабочей документацией, указанной в приложении N 1-а к договору (пункты 2.3 и 2.4 договора). В п. 3.1 договора стороны согласовали сроки выполнения работ по договору, а именно: началом работ было 21 августа 2023 года, а окончанием работ было 30 ноября 2023 года. Согласно п. 4.1 договора, подрядчик обязался выполнить своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные ведомостью договорной цены, рабочей документацией, указанной в приложении N 1-а к договору, графике производства работ, и сдать результат работы генподрядчику. В п. п. 6.1 и 6.2 договора было определено, что цена договора содержится в ведомости цены и составляла 39.043.448 руб. 74 коп., в том числе НДС 20%, и включала в себя все затраты и издержки подрядчика, связанные с выполнением работ в объеме, предусмотренном рабочей документацией. Истец указывал, что подрядчиком работы на объекте в согласованные сроки не были выполнены и не были сданы генподрядчику, а просрочка выполнения работ за период с 01 декабря 2023 года по 07 июня 2024 года составила 190 дней, в связи с чем истцом ответчику была начислена неустойка в размере 741.825 руб. 52 коп.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Состав и объем работ по договору определялся ведомостью договорной цены, рабочей документацией на подлежащий выполнению объем работ с соблюдением требований законодательных и нормативных документов Российской Федерации. Подрядчик обязан был выполнить все работы, предусмотренные ведомостью договорной цены, даже если такие работы прямо не упомянуты в приложении N 1 к договору, но входят в комплекс работ, предусмотренный рабочей документацией, указанной в приложении N 1-а к договору (пункты 2.3 и 2.4 договора). В п. 3.1 договора стороны согласовали сроки выполнения работ по договору, а именно: началом работ было 21 августа 2023 года, а окончанием работ было 30 ноября 2023 года. Согласно п. 4.1 договора, подрядчик обязался выполнить своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные ведомостью договорной цены, рабочей документацией, указанной в приложении N 1-а к договору, графике производства работ, и сдать результат работы генподрядчику. В п. п. 6.1 и 6.2 договора было определено, что цена договора содержится в ведомости цены и составляла 39.043.448 руб. 74 коп., в том числе НДС 20%, и включала в себя все затраты и издержки подрядчика, связанные с выполнением работ в объеме, предусмотренном рабочей документацией. Истец указывал, что подрядчиком работы на объекте в согласованные сроки не были выполнены и не были сданы генподрядчику, а просрочка выполнения работ за период с 01 декабря 2023 года по 07 июня 2024 года составила 190 дней, в связи с чем истцом ответчику была начислена неустойка в размере 741.825 руб. 52 коп.
Типовая ситуация: Налоговая оговорка: понятие и формулировки
(Издательство "Главная книга", 2025)по операциям Поставщика не будет признаков несформированного источника вычета НДС;
(Издательство "Главная книга", 2025)по операциям Поставщика не будет признаков несформированного источника вычета НДС;
Готовое решение: Как составить претензию об оплате выполненных по договору подряда работ
(КонсультантПлюс, 2025)По настоящий момент Заказчик не оплатил выполненные работы.
(КонсультантПлюс, 2025)По настоящий момент Заказчик не оплатил выполненные работы.
Энциклопедия спорных ситуаций по НДС.
Начисляется ли НДС при выплате покупателем, заказчиком неустойки за просрочку платежа и процентов за пользование чужими денежными средствами
(КонсультантПлюс, 2025)Суд указал, что денежные средства, полученные в виде неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства, не связаны с оплатой реализованных товаров (выполненных работ) по смыслу пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. Обязательство по уплате неустойки - это одностороннее обязательство должника выплатить кредитору определенную сумму в случае просрочки оплаты по договору, которое не обусловлено совершением каких-либо действий со стороны кредитора. Неустойка имеет самостоятельную правовую природу, не связанную с объектом налогообложения по НДС, поэтому налогоплательщик не обязан включать эти суммы в налоговую базу по указанному налогу.
Начисляется ли НДС при выплате покупателем, заказчиком неустойки за просрочку платежа и процентов за пользование чужими денежными средствами
(КонсультантПлюс, 2025)Суд указал, что денежные средства, полученные в виде неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства, не связаны с оплатой реализованных товаров (выполненных работ) по смыслу пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. Обязательство по уплате неустойки - это одностороннее обязательство должника выплатить кредитору определенную сумму в случае просрочки оплаты по договору, которое не обусловлено совершением каких-либо действий со стороны кредитора. Неустойка имеет самостоятельную правовую природу, не связанную с объектом налогообложения по НДС, поэтому налогоплательщик не обязан включать эти суммы в налоговую базу по указанному налогу.